有沒有想過合同該如何動筆如何收尾呢?任何場合下學(xué)會使用合同都是一種巨大的優(yōu)勢。合同是是當事人或者當事雙方約定某件事情的一種協(xié)議,下面由我們給大家來分享“加工安裝合同”,期待通過本文您能夠獲得新的思考方式和經(jīng)驗!
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算,一切費用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設(shè)計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式:
(1)本工程預(yù)付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設(shè)單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
(4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設(shè)計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收,并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔(dān),工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān),驗收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設(shè)施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責(zé)承擔(dān)罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān);乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方負責(zé)對洞口尺寸的實測、復(fù)核工作。
(1)乙方在門制作前,應(yīng)自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
(2)乙方在門安裝前,應(yīng)對洞口尺寸進行二次復(fù)測,如有異議應(yīng)當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設(shè)計變更,甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費用。
打火機加工安裝合同范本
隨著法律觀念的深入人心,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家整理的打火機加工安裝合同范本,歡迎大家分享。
為發(fā)展市場經(jīng)濟,提高加盟者經(jīng)濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的'原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協(xié)議:
甲方:
乙方:
一、甲方權(quán)利、義務(wù):
1、向乙方提供打火機散件,回收產(chǎn)品,現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備,組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù):
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機,但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準:(依培訓(xùn)標準)
1、氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2、火焰均勻,火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為明確甲方、乙方在本項目施工中的責(zé)任,正確行使各自的權(quán)利,全面履行義務(wù),確保工程的進度,保證工程的質(zhì)量,搞好安全文明施工。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)、遵循自愿、平等、公平和誠實守信的原則,訂立本協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
工程名稱:
工程內(nèi)容:套裝門、木掛板(以下簡稱產(chǎn)品)
工程地點:
二、承包范圍
本工程室內(nèi)所有木質(zhì)套裝門 套,木掛板 平米,全部產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制作、供應(yīng)、包裝、裝卸、運輸、工地現(xiàn)場安裝(含甲方提供的門鎖、合頁、門吸的安裝)、成品保護以及保修、售后服務(wù)等全部內(nèi)容。
乙方根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品圖紙、色樣進行加工制作。
三、合同工期
工期為: 年 月 日至 年 月 日。
注:以上日期包括現(xiàn)場測量、生產(chǎn)工期。
四、質(zhì)量標準及技術(shù)要求
1、油漆的環(huán)保及表面效果要求
a、必須符合GB-18584-20xx《室內(nèi)裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量》的各項規(guī)定指數(shù)。 b、飾面油漆為 牌油漆。飾面油漆調(diào)配比例正確、漆膜無流油、粗粒、起泡離層現(xiàn)象。
c、按指定顏色調(diào)配修色后整批顏色與樣板顏色一致。
d、產(chǎn)品飾面油漆為 漆面、木紋清晰、各部位顏色一致,允許局部有輕微色差。
2、木材及表面木皮要求:
a、木材要求:含水量水率8%-12%、木材表面無蟲孔、腐爛死節(jié)、空心。
b、木皮要求:飾面厚度為 ,紋理清晰、表面無劃傷、變色現(xiàn)象。
c、產(chǎn)品所用板材均達到A類板材,環(huán)保指標不低于E1級,符合國家GB18580-20xx《室內(nèi)裝飾裝修材料板材及其制品中甲醛釋放量》標準和《室內(nèi)裝飾裝修材料家具中有害物質(zhì)限量》標準和GB/和T11718-1999標準要求。
3、產(chǎn)品保證完成面對角線不大于1mm,木飾面紋路統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
4、木門填充材為烘干 ,面板基層采用 板,門套基材 板,面材基層為 板貼木皮,門套與門表面木飾面必須統(tǒng)一顏色一致。門扇厚度 mm。
5、五金安裝符合規(guī)范要求。螺絲要鎖平、端正、推拉靈活、門開合順暢。
6、門扇要求上下預(yù)留通氣孔洞。
7、封邊木皮與板面紋路顏色一致、修邊無崩缺。
8、產(chǎn)品加工尺寸必須滿足現(xiàn)場安裝尺寸,乙方自行測量。
9、貨到現(xiàn)場后及時分散到各安裝作業(yè)面上,乙方保證按工期要求安裝完畢。
10、產(chǎn)品加工必須按照甲乙雙方簽字認可的圖紙加工。
11、產(chǎn)品尺寸必須滿足現(xiàn)場安裝尺寸,乙方自行測量。
12、產(chǎn)品與墻體之間保持垂直密縫(墻體原因除外)。
13、產(chǎn)品邊角對接垂直無接縫,凹槽拼接在同一水平線。
14、所有木制作在廠前需覆保護膜。
五、合同價款
(一)合同價款:
1、套裝門 元/套,共計 套,合計 元;
子母套裝門 元/套,共計 套,合計 元;
木掛板 元/平米,共計 平米,合計 元;
以上產(chǎn)品暫定總價人民幣: 元。
2、本合同為固定單價合同,總價款為暫定價,待工程整體竣工結(jié)算時,實測實量,據(jù)實結(jié)算。
六、付款方式
1、合同簽訂生效三日內(nèi),第一次甲方支付給乙方合同價的 %人民幣大寫: ,作為工程預(yù)付款。
2、產(chǎn)品全部運輸?shù)焦さ噩F(xiàn)場后,第二次甲方支付給乙方合同價的 %人民幣大寫: ,作為工程進度款。
3、產(chǎn)品全部安裝完畢甲方驗收合格,第三次甲方支付給乙方合同價的 %人民幣大寫: ,作為工程進度款。
七、乙方使用的材料
乙方產(chǎn)品進場時,由甲方、監(jiān)理確認。未經(jīng)簽字認可的產(chǎn)品不得使用、安裝、乙方負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、包裝、運輸、裝卸、安裝、交驗。乙方應(yīng)按雙方約定的材料組織設(shè)計、生產(chǎn)加工、供貨安裝、不得影響總的工期進度。
八、產(chǎn)品驗收
1、產(chǎn)品進場后,乙方以書面的形式通知甲方質(zhì)檢部門并會同監(jiān)理單位按照總工程量的2%隨機取樣進行檢測;產(chǎn)品在隱蔽前和安裝完畢后均須書面通知甲方質(zhì)檢部門進行聯(lián)合驗收。若質(zhì)量無法達到圖紙設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求,按照本合同十二條執(zhí)行。
2、產(chǎn)品環(huán)保驗收須滿足石家莊市政府職能部門環(huán)保評檢測要求。
九、現(xiàn)場代表及管理職責(zé)
甲方委派 任現(xiàn)場代表現(xiàn)場管理和協(xié)調(diào)工作,乙方應(yīng)無條件服從。
十、甲方工作
1、對工程實施全面管理監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作。
2、審批乙方上報的工程量形象進度,按合同條款撥付工程款。
十一、乙方工作
1、負責(zé)隊伍的組建進場及施工前的其它準備工作。進場前提供約定的產(chǎn)品。進場后負責(zé)將合同相關(guān)條款及交底內(nèi)容向施工人員交底并采取必要措施以保證工程質(zhì)量。每道工序大面積施工前,必須先在甲方、監(jiān)理指定區(qū)域做樣板工程,經(jīng)甲方、監(jiān)理現(xiàn)場察看并經(jīng)質(zhì)檢部監(jiān)督員認可后方可大面積展開施工;否則造成的返工由乙方自行承擔(dān)。
2、在施工過程中,確保文明施工,達到環(huán)衛(wèi)要求,保持現(xiàn)場整潔,由此發(fā)生的費用自理。負責(zé)本施工范圍內(nèi)的成品保護工作。施工中產(chǎn)生垃圾,必須按照指定地點集中存放,做到每日一清,否則發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。對于鋪貼好的地面、粉刷好的墻面及安裝好的所有成品給予適當保護,如發(fā)現(xiàn)故意損壞必須賠償恢復(fù)費用且給予1000元/次的處罰。
十二、產(chǎn)品保修
在質(zhì)量保修期內(nèi)乙方須按照相關(guān)規(guī)定對出現(xiàn)任何質(zhì)量問題給予修繕處理。承包(供貨)人在工程整體交工驗收后,負責(zé)12個月的免費保修;在運行中出現(xiàn)難以調(diào)整修復(fù)的質(zhì)量問題時,承包方應(yīng)無償更換產(chǎn)品,直至達到業(yè)主滿意。
十三、違約和賠償
1、乙方未按時間節(jié)點完成所承擔(dān)工程每延誤一天罰款人民幣 元整,同時甲方可根據(jù)情況隨時調(diào)整乙方的工作量,交由其他單位進行完成并根據(jù)合約扣除其相應(yīng)額度的產(chǎn)品款項。
2、乙方未按時交付承包的工作,經(jīng)甲方、監(jiān)理方檢查質(zhì)量不合格且未在規(guī)定期限內(nèi)整改的每出現(xiàn)一次扣違約金1000元。
3、乙方因質(zhì)量、安全事故或拖欠工人工資等受到行政主管部門處罰,或媒體曝光給甲方造成經(jīng)濟、聲譽損失的,甲方視情況扣工程款10000元/次,不足部分甲方有權(quán)追償。乙方人員若發(fā)生打架斗毆、偷竊他方物品等不法行為,甲方視情況扣乙方1000元/次。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。
4、如甲方中途變更設(shè)計方案,應(yīng)以書面形式通知乙方,且變更部分的木作價款作相應(yīng)調(diào)整,工期以乙方接到書面變更通知日期起作相應(yīng)順延。
5、因乙方所承包的工程因質(zhì)量問題給甲方造成損失罰承包方違約金合同價款的5%,并按要求提供新產(chǎn)品,相應(yīng)數(shù)額由工程款中扣除,不足部分甲方有權(quán)依法向乙方追償。
6、如發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中,材料以次充好或是摻雜施假等情形,視情節(jié)嚴重程度每次扣工程款10000元;并有權(quán)終止本合同,同時前期所做的工程不再結(jié)算和支付工程款。
十四、不可抗力
因發(fā)生不可抗力而導(dǎo)致一方違約的,違約方不承擔(dān)違約責(zé)任,該不可抗力是指:不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,僅包括颶風(fēng)、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭和動亂。
注:本合同不可抗力不包括法律、行政法規(guī)、部委規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章、中央政府和地方政府的政策以及可能影響本合同履行的任何政府行為與中國政府關(guān)稅的上(下)調(diào)整。
十五、其它
合同未盡事宜,雙方可簽署補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律的效力。
十六:補充條款
1、乙方應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品的廠資質(zhì)、檢測報告、合格證等(年審、檢測時間不超過一年)。
2、乙方在合同簽訂后將產(chǎn)品的技術(shù)文件,無償向甲方提供一式四份。
3、乙方進入施工場出現(xiàn)一切安全傷亡事故均由乙方自行負擔(dān)。
十七:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(定作人):___________
法定代表人:___________
住所:___________
聯(lián)系電話:___________
統(tǒng)一社會信用代碼:___________
乙方(承攬人):___________
法定代表人:___________
住所:___________
聯(lián)系電話:___________
傳真:___________
統(tǒng)一社會信用代碼:___________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:___________ 萬元,大寫:___________ 。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個_____萬元人民幣)
1.___________ 。
2.___________ 。
3. ___________。
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費及其他相關(guān)的稅費。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1. 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平方米。
2.使用材料:所有外表面使用大于 ___________mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于 ___________%,使用 ___________mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條 驗收標準和方法
1.乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
2.甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
1.交貨時間:乙方必須保證在____年____月____日前全部交貨。
2.交貨地點:乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3.包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
1.乙方對制作的報刊亭進行安裝。
2.經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在 ___________日內(nèi)予以整改,不予整改、或 ___________次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除 ___________%作為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收)。
3.乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進行保修,超過 ___________年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費。
4.乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
1.甲、乙雙方簽訂的合同生效后 ___________日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額 ___________%的預(yù)付款。
2.乙方交貨后 ___________日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額 ___________%的價款,累積達到合同標的額的 ___________%。
3.乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后 ___________日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額 ___________%的價款,累積達到合同標的額的 ___________%。
4.剩余的合同標的額 ___________%( ___________元,大寫:___________ )價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條 甲方違約責(zé)任
1.甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額 ___________‰的違約金;
2.甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ___________‰的違約金。
第九條 乙方違約責(zé)任
1.乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ___________‰違約金;
2.乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
3.乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ___________‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1.因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交_____仲裁委員會仲裁;
2.因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向_____人民法院起訴。
第十一條 附則
1.本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2.合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動經(jīng)雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):___________
法定代表人:___________
委托代理人:___________ 法定代表人:___________
委托代理人:___________
____年____月____日 ____年____月____日
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
加工安裝合同是一種常見的商業(yè)合同,用于約定加工商和承包商之間的合作細節(jié)。這種合同在制造業(yè)和建筑業(yè)中特別常見。它詳細規(guī)定了加工商必須按照承包商的要求進行加工和安裝,以及雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。本文將詳細介紹加工安裝合同的內(nèi)容和注意事項。
加工安裝合同必須明確雙方的身份和聯(lián)系信息。這包括雙方公司的名稱、地址、注冊號碼等。在簽訂合同之前,雙方應(yīng)該進行徹底的背景調(diào)查,以確保合作方的資質(zhì)和信譽度。合同還應(yīng)明確約定雙方的代表,確保在合同履行過程中溝通暢通。
加工安裝合同需要明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。加工商必須按照承包商提供的設(shè)計圖紙和相關(guān)要求進行加工和制造。他們必須確保加工產(chǎn)品符合質(zhì)量標準,并按時進行交付。承包商必須確保提供準確、完整的設(shè)計圖紙和合格的原材料,以便加工商順利完成工作。雙方都應(yīng)確保遵守法律法規(guī)和安全標準,以確保加工和安裝過程中沒有安全隱患。
加工安裝合同還需要明確支付方式和費用。合同應(yīng)詳細列出加工商的費用結(jié)構(gòu),包括加工費、人工費、材料費以及其他可能的費用。支付方式可以包括一次性支付、分期支付或者按工程進度支付。雙方應(yīng)約定明確的支付日期和方式,以及逾期付款的利息和罰金。
合同還應(yīng)明確風(fēng)險分擔(dān)和違約責(zé)任。雙方應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模和風(fēng)險程度合理分擔(dān)合同履行過程中可能發(fā)生的風(fēng)險。如有一方違約,另一方可以要求違約方賠償損失并終止合同。合同還應(yīng)規(guī)定爭議解決方式,可以選擇仲裁或法院訴訟。
加工安裝合同應(yīng)該注明合同的有效期和終止條件。合同一般具有一定的有效期,到期后可以續(xù)簽或終止。雙方應(yīng)該約定在哪些情況下可以提前終止合同,如若發(fā)生不可抗力的事件,使得合同無法履行,也需要約定相應(yīng)的解決辦法。
加工安裝合同是一種重要的商業(yè)合同,需要雙方在簽訂之前充分溝通、明確各自的責(zé)任和義務(wù)。合同應(yīng)該包含詳細的條款和細節(jié),以確保雙方的權(quán)益和合作順利進行。加工安裝合同的簽訂可以為制造業(yè)和建筑業(yè)的發(fā)展提供保障,促進產(chǎn)能的提高和經(jīng)濟的發(fā)展。
合同編號:_________________
合同主控部門備案編號:
建筑(安裝)構(gòu)配件委托加工定作(安裝)合同
(標準文本)
工程名稱:
加工產(chǎn)品:
建筑安裝構(gòu)配件委托加工定作(安裝)合同
定作方:_ 承攬方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),本著平等、公平、互惠的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品名稱及基本描述:
注:加工成品規(guī)格可設(shè)附圖。
第二條 加工成品基本要求
加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質(zhì)量要求外,還應(yīng)滿足以下條件:
(一)原材料/構(gòu)配件基本要求: 1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的要求:
(1)未經(jīng)定作方同意,承攬方不得自行補充、調(diào)整、更換定作方提供的原材料/構(gòu)配件。 (2)對于定作方未提供的輔材,承攬方按照定作方要求或規(guī)范、標準等要求,匹配相應(yīng)的輔材。
(3)承攬方根據(jù)定作方加工要求,提出原材料/構(gòu)配件使用計劃,經(jīng)雙方審核確認后,按照本合同的《定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準》表履行合同,承攬方承擔(dān)原材料/構(gòu)配件檢驗試驗費用以及超額使用的原材料/構(gòu)配件費用,超額原材料/構(gòu)配件必須由定作方提供。
(4)原材料/構(gòu)配件由定作方負責(zé)運送至承攬方加工現(xiàn)場,經(jīng)雙方確認后,卸于指定位置,其保護和照管等責(zé)任由承攬方負責(zé)。
(5)定作方提供的原材料/構(gòu)配件超量的(正常合理節(jié)余除外),由定作方負責(zé)收回,或者經(jīng)雙方協(xié)商折抵加工成品價款。
2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的要求:
承攬方除滿足本合同的《承攬方提供原材料/構(gòu)配件標準要求》表的原材料/構(gòu)配件質(zhì)量要求外,尚需滿足以下條件:
(1)按照定作方要求提供原材料/構(gòu)配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復(fù)印件,規(guī)范、標準等要求進場復(fù)檢時,承攬方還應(yīng)按照要求出具市級以上相關(guān)檢測部門的復(fù)檢證明,并承擔(dān)一切費用。
(2)對于輔材,定作方有明確要求的,承攬方應(yīng)當按照定作方要求進行加工,定作方未明確要求的,承攬方應(yīng)當按照相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、標準等的要求,予以匹配。
(3)承攬方應(yīng)當對進場的符合合同要求的原材料/構(gòu)配件采取妥善的保護措施,確保不因保管不當出現(xiàn)質(zhì)量隱患或缺陷,造成損失由承攬方負責(zé)賠償。
(4)原材料/構(gòu)配件的進場與裝卸費用均由承攬方承擔(dān)一切費用,不論何種原因,定作方對于承攬方提供的原材料/構(gòu)配件均不承擔(dān)除按加工產(chǎn)品支付價款外的任何責(zé)任。
3、本合同約定原材料/構(gòu)配件由 (二)加工成品基本要求:
1、無論何方提供原材料/構(gòu)配件,加工成品均由承攬方負責(zé)按照合同要求期限進場,并承擔(dān)運輸、裝卸等費用。
2、加工成品采用焊接工藝時,要保證成品不變形、扭曲、翹曲等,保證焊縫均勻、飽
滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度;采用車絲工藝時,要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損,要保證絲扣長度和深度,做好上油潤滑,必要時要包裝到位。
(三)承攬方安裝基本要求:
4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項現(xiàn)場管理和考核標準,同意接受定作方或定作方同意接受的有關(guān)部門依據(jù)標準做出的獎罰決定。
5、承攬方對其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業(yè)成果承擔(dān)保護責(zé)任,加工成品以及安裝期間未經(jīng)驗收的作業(yè)成果在安裝期間發(fā)生的損壞、丟失等損失,均由承攬方承擔(dān)。
6、合同履約過程中發(fā)生的承攬方自身財產(chǎn)損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財產(chǎn)損害賠償?shù)染沙袛埛阶孕谐袚?dān),以上產(chǎn)生的損失和損害賠償由定作方代為承擔(dān)的,定作方有權(quán)向承攬方全額追償,并可追究承攬方的違約責(zé)任。
7、本合同約定加工成品由 第三條 原材料/構(gòu)配件的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
本合同約定原材料/構(gòu)配件有下列第 種方式提供。 (一)用承攬方原料/構(gòu)配件完成工作的
承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
承攬方提供原材料/構(gòu)配件標準要求
(二)用定作方原材料/構(gòu)配件完成工作的
雙方應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額,定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,發(fā)生上述情況承攬人對定做人負責(zé)賠償。
定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
(一)承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
(二)承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
(三)定作方提供技術(shù)資料、圖紙等的日期______________________。 (四)關(guān)于圖紙等資料的其他約定事項
第五條 驗收標準和方法
(一)約定的驗收手段:__依據(jù)定作方提供的圖紙、資料和技術(shù)要求,使用相對應(yīng)的通用檢測工具,采用清點、測、量、稱、標準容器對比的那個手段進行驗收,驗收工具以定作方工具為準。
(二)驗收執(zhí)行標準:(按以下優(yōu)先順序執(zhí)行) 1、_
2 (三)驗收發(fā)生異議時約定的仲裁機關(guān):__濟南仲裁委員會 (四)驗收出現(xiàn)問題時的約定處理意見:
驗收出現(xiàn)爭議時,首先應(yīng)本著客觀公正合理的原則,由雙方的直接責(zé)任人保持理智地商談解決,確實達不成一致意見,各自如實及時向自己的上級反映客觀情況,由雙方的上級領(lǐng)導(dǎo)相互溝通,未在雙方領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商前,任何一方不得作出過激行為或私自退場,否則做出過激行為方應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。
(五)定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
第六條 價款或酬金
(一)該合同商定的產(chǎn)品價格調(diào)整范圍:
清單表中未列明的加工成品由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定單價,所有加工成品單價為固定單價,不隨合同履行期間的任何因素變化而調(diào)整。
2、定作方提供原材料/構(gòu)配件的,承攬方按照本合同約定損耗標準仍有節(jié)余的(按照定作方最終確認的加工成品推算),余材歸承攬方所有,如承攬方需退還定作方的,按照退還余材原采購價的50%給予承攬方獎勵,余材由定作方收回。
(二)該合同商定的產(chǎn)品貨款結(jié)算辦法: 1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法:
(1)合同簽訂后,承攬方按照本合同《定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準》表中的計劃數(shù)量領(lǐng)取原材料/構(gòu)配件,并向定作方出具收料證明。
(2)承攬方按照本合同約定加工制作,并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。
(3)承攬方對加工成品負責(zé)運至定作方指定位置,經(jīng)定作方指定的負責(zé)人驗收合格后,出具合格加工成品驗收單,定作方依據(jù)本合同約定單價和該合格驗收單數(shù)量如實結(jié)算。
(4)對于驗收不合格的加工成品,定作方同意接收利用的,按質(zhì)論價,按照合同約定單價(定作方原材料款扣減后)的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的,承攬方負責(zé)返修或重做,發(fā)生重復(fù)用料的,自行到定作方處領(lǐng)取,并按照定作方原材料/構(gòu)配件實際采購價的120%扣減費用,定作方有權(quán)自合格加工成品價款中自行扣除;因驗收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的,承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。
2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法:
(1)合同簽訂后,承攬方按照合同約定質(zhì)量標準準備各種材料或構(gòu)配件,定作方可按照本合同約定支付給承攬方 的定金或預(yù)付款。
(2)承攬方按照本合同約定標準加工制作,并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。 (3)對加工成品負責(zé)運至定作方指定位置,經(jīng)定作方指定的負責(zé)人驗收合格后,出具合格加工成品驗收單,定作方依據(jù)本合同約定單價和該合格驗收單數(shù)量如實結(jié)算。
(4)對于驗收不合格的加工成品,定作方同意接收利用的,按質(zhì)論價,按照合同約定單價的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的,承攬方負責(zé)返修或重做,所有增加的費用均由承攬方承擔(dān);因驗收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的,承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。
定金 預(yù)付款 (6)本合同約定支付上述款項的比例為 % 。 3、承攬方負責(zé)安裝的結(jié)算辦法:
(1)承攬方按照合同約定質(zhì)量標準安裝完成后,經(jīng)定作方指定的負責(zé)人,有監(jiān)理等第三方監(jiān)督的,還應(yīng)經(jīng)過第三方驗收合格后,填寫驗收合格證明,定作方對已完驗收合格部位支付安裝款。
(2)對于驗收不合格的作業(yè)成果,定作方同意接收利用的,按質(zhì)論價,按照合同約定安裝價格的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的,承攬方負責(zé)返修或重做,所有增加的費用均由承攬方承擔(dān);因驗收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的,承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。
(3)安裝期間承攬方需用定作方資源(該資源合同約定本由承攬方承擔(dān))的,定作方如實扣減費用。
(4)本合同約定安裝價款以下列 方式進行結(jié)算:
①安裝固定總價 元; ②安裝固定單價 元/(每約定計量單位); ③計日工(含安裝輔材) 元/工日。
(5) 固定單價計量單位以安裝面的驗收合格工作成果計量單位計或驗收合格工作成果所需的加工成品計量單位計,數(shù)量以實際驗收合格數(shù)計。
(6)安裝期間如需發(fā)生安裝輔材的,其輔材費用均由承攬方承擔(dān)。
(7)對于加工成品定作方需要承攬方拆除再次周轉(zhuǎn)安裝的,承攬方應(yīng)當保證連續(xù)提供服務(wù),直至定作方解除為止;再次周轉(zhuǎn)安裝需要更換輔材的,承攬方應(yīng)當按照與原成品同材質(zhì)的標準要求予以更換。
本合同約定拆除再次安裝費用標準(含更換的輔材及裝運卸): 及時到場確認,未及時確認或有異議的,雙方同意以第三方(監(jiān)理、發(fā)包人等)的檢驗意見為準。
驗的方法,承攬方應(yīng)誠實信用,若定作方檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量少于承攬方提供數(shù)的,承攬方同意該批次或此次進場至上一次檢驗日期間的所有同類型產(chǎn)品均按照此次檢驗的數(shù)量誤差或差率進行結(jié)算(正常的允許偏差除外)。
收據(jù)與實際收款賬戶的單位保持一致。
確不能出具稅票時,定作方可代扣代繳出租方應(yīng)繳的稅費。
(三)合同價款支付方式 1、一般規(guī)定:
所有加工成品進場驗收合格后(需安裝的,安裝工作驗收合格后),定作方支付合格成品或工作成果價款的30—70%,全部完成加工工作或安裝工作成果付至合格成品或工作成果的50—80%價款,定作方合同約定工作內(nèi)容竣工后,付至合格成品或工作成果的95%價款,余款自本合同約定工作內(nèi)容的保修期滿后一月內(nèi)無息付清。
2、本合同約定合同價款支付方式為: 第七條 交貨的時間和地點及包裝要求
(一)產(chǎn)品的接貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭) 1、產(chǎn)品的接貨單位:2、到貨地點: 。
3明的,自定作方通知進場日期起的3日內(nèi)。
4、該合同商定的交貨方法及運輸方式:
(1)加工成品進入合同約定到貨地點的運輸費均由承攬方承擔(dān); (2)運輸方式由承攬方根據(jù)經(jīng)驗自行選擇,定作方在到貨地點實施驗收。
(3)所有加工產(chǎn)品以本合同約定的交貨地點雙方指定負責(zé)人現(xiàn)場驗收數(shù)量為準,交貨地點以外的產(chǎn)品損耗、損壞、滅失、交通事故等所有費用或損失均由承攬方承擔(dān)責(zé)任。
(二)產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收以及維護或維修
1、產(chǎn)品的包裝,國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的,按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行; 2、國家與業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的,由買賣雙方商定。
3、該合同商定的產(chǎn)品包裝、回收以及維護或維修要求:
(1)承攬方應(yīng)當按照規(guī)范、標準等要求,對產(chǎn)品進行有效包裝,盡量減少運輸過程中的損耗、損壞或丟失,保障定作方驗收通過。 (2)承攬方還應(yīng)在運輸過程中根據(jù)有關(guān)部門的要求實施覆蓋、防遺撒、防防塵等措施,并承擔(dān)因此可能出現(xiàn)的一切損失。 第八條 承攬方的違約責(zé)任
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
(二)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
(三)未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
(四)逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付逾期交付部分價款總額或酬金總額的10—30%的違約金。
(五)未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
(六)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__20__%或酬金總額的_30___%(兩者取高值)的違約金。
(七)異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(八)實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
(九)由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
(十)未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(十一)擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第九條 定作方的違約責(zé)任
(一)定作方可中途變更或退(換)定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,承攬方接到定作方的變更或退(換)通知后,應(yīng)立即停止加工或其他生產(chǎn)行為。承攬方已經(jīng)加工或生產(chǎn)的成品或半成品貨物,由定作方幫助協(xié)調(diào)消化;確實消化不了的,由承攬方自行消化,定作方向承攬方償付已生產(chǎn)成品或半成品部分貨款______%的違約金。
(二)中途因定作方原因廢止或終止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的__10__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的___15_%違約金。
(三)未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方給予一定期限的書面敦促通知,通知內(nèi)敦促最終期限屆滿定作方仍無法滿足合同要求生產(chǎn)條件的,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的實際損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的實際損失。
(四)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,承攬方應(yīng)向定作方發(fā)出要求領(lǐng)取的書面通知,通知內(nèi)要求領(lǐng)取的最終期限屆滿,定作方仍不領(lǐng)取的,自通知最終領(lǐng)取日期起,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限12個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
(五)定作方超過合同規(guī)定日期付款,承攬方應(yīng)在一定期限內(nèi)向定作方發(fā)出要求付款的催函,在催函最終要求付款的期限屆滿或30日內(nèi)定作方?jīng)]有明確答復(fù)的,定作方應(yīng)自催函發(fā)出之日起按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付逾期付款的違約金。(以酬金計算的,應(yīng)自催函發(fā)出之日起每逾期一天,按酬金總額的萬分之三償付違約金。)承攬方自定作方應(yīng)付款之日起30日內(nèi)未按照約定提交書面付款催函的,視為同意延期付款。
第十條 不可抗力
(一)當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,并?yīng)在30天內(nèi)提供證明,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
(二)在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。遭遇不可抗力方逾期提供證明的,合同相對方有權(quán)選擇是否予以認可,不予認可的按照未發(fā)生不可抗力情形處理。
第十一條 糾紛的處理
1、于承攬合同的相關(guān)規(guī)定處理。
2、加工定作(安裝)合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(1)項處理: 1.向濟南仲裁委員會申請仲裁; 2.向人民法院起訴。
第十二條 合同履行期間和生效
(1)本合同的履行期間為自合同生效之日起至定作方與發(fā)包人簽署的工程施工合同中定作方承包工作內(nèi)容所需要承攬方產(chǎn)品的工作內(nèi)容全部完成之日;包括定作方與發(fā)包人就同一個工程施工合同簽署的補充內(nèi)容中所需要承攬方產(chǎn)品的工作內(nèi)容。
(2)本合同自雙方簽字并加蓋公司公章或合同專用章之日起生效。本合同如以定作方項目部名義簽訂,須經(jīng)定作方法人書面授權(quán)或予以追認后方可對定作方法人產(chǎn)生法律效力,否則實際施工導(dǎo)致的不利后果由承攬方承擔(dān)。
第十三條 其他
1、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_二_份,雙方各留存一份。
定作方:________________________ 承攬方:________________________ 代表人: 代表人: 合同簽訂日期: 年 月 日 合同簽訂地點:
附表一: 原材料/構(gòu)配件收料單
注:
1、該單為收料單位與發(fā)料單位之間的材料往來憑證,收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務(wù),應(yīng)當及時負責(zé)返還發(fā)料單位,并承擔(dān)合同約定的違約責(zé)任。
2、該單未經(jīng)收發(fā)雙方另行簽訂協(xié)議,不得進行任何轉(zhuǎn)帳。 3、收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務(wù),發(fā)料單位有權(quán)單方選擇或收回所發(fā)材料或按照單中所列總價的120%索賠收料單位;單中未列明總價的,發(fā)料單位有權(quán)按照單中所列材料當期市場價格的120%索賠收料單位(完成任務(wù)的剩料除外)。
發(fā)料單位: 收料單位: 發(fā)料人(簽字): 收料人(簽字):
日期: 年 月 日
甲方(加工方):_________
乙方(承攬方):_________
本著平等自愿、公平互利、誠實信用的原則,經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商,訂立以下合同條款,雙方保證嚴格遵照履行。
第一條項目名稱____________________。
第二條承攬內(nèi)容及具體要求
本合同項目區(qū)域沙盤模型_____個,規(guī)格為_______________。(以下簡稱“模型”)
本合同項目模型比例為;經(jīng)甲、乙雙方書面同意,乙方可作部分藝術(shù)夸張?zhí)幚恚幚砗蟮男Ч仨氃谥谱髑疤峤患追綍娲_認,方可進行。
乙方負責(zé)提供用于模型制作行業(yè)通用專業(yè)原材料并保證其質(zhì)量達標,向甲方提供原材料的詳細信息,包括但不限于型號、質(zhì)量、價格等,原材料的使用根據(jù)制作內(nèi)容由甲乙雙方共同書面確定。乙方應(yīng)嚴格按照經(jīng)甲方確認后的原材料及使用部位進行制作,不得擅自更換材料或發(fā)生任何實際使用材料與經(jīng)甲方確認過的原材料不符的情形。
本合同項下模型包括建筑單體、環(huán)境綠化、燈光。
本合同項下模型的質(zhì)量標準、制作要求:乙方應(yīng)按照甲方的圖紙要求制作模型,并在符合甲方要求工藝標準的前提下保證最高程度的質(zhì)量和技術(shù)標準。
第三條圖紙等技術(shù)資料的提供、知識產(chǎn)權(quán)及保密要求
圖紙等技術(shù)資料(具體資料清單由乙方提供)由甲方于簽訂合同的_________日前送交乙方,如甲方不能按時提供,則模型提交時間可相應(yīng)順延(如順延后日期遇法定節(jié)假日則相應(yīng)順延到第一個工作日)。
乙方于收到圖紙后承攬制作期間,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不合理的,應(yīng)當及時通知甲方。甲方應(yīng)于收到通知書之日起_________日內(nèi)書面回復(fù)乙方,并提出相應(yīng)修改意見,乙方在此過程中協(xié)助甲方予以更正。
乙方對于本合同項下承攬的工作及圖紙等技術(shù)資料,對甲方有保密的義務(wù)和責(zé)任,不得泄露或者為本合同以外目的使用甲方提供的信息(包括但不限于本合同項下甲方的技術(shù)資料),未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,違反上述任何一項義務(wù),甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)甲方全部損失。乙方在本合同項下的保密義務(wù)在本合同因任何原因終止后仍然有效。
乙方在本合同項下為甲方定作的模型(包括成品或半成品),其所有權(quán)、使用權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)歸屬于甲方所有,乙方除因本合同目的在制作安裝期間內(nèi)進行使用外,不得進行任何方式的使用,并不得留存復(fù)制品。乙方保證其在制作模型的過程中,不侵犯第三方的任何權(quán)益,不違反任何法律規(guī)定,否則由此引發(fā)的任何糾紛,乙方應(yīng)負責(zé)出面解決,并賠償甲方由此遭受的所有損失。
第四條雙方權(quán)利和義務(wù)
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定的時間向乙方支付制作費用、按時提交圖紙等技術(shù)資料。
2、在乙方制作過程中,如甲方修改或調(diào)整設(shè)計制作方案,應(yīng)及時通知乙方,并另行訂立《補充協(xié)議》并與乙方重新協(xié)商費用。
3、在乙方承攬制作過程中,甲方有權(quán)通過提前通知乙方的方式隨時終止本合同,甲方應(yīng)提前日通知乙方,甲方按照乙方依合同已完成的部分且經(jīng)甲方確認的工作量,向乙方支付工時費和材料款,乙方提交甲方已完工部分模型后本合同終止,因乙方違約而解除本合同的除外。
二、乙方權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)保質(zhì)保量地完成承攬工作。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的時間,將標的物交付甲方。
3、在承攬制作期間,乙方有義務(wù)接受甲方的監(jiān)督和檢查。
4、妥善保管原材料以及工作成果(成品、半成品),在完成交付甲方前模型毀損、滅失的,乙方應(yīng)當承擔(dān)全部風(fēng)險和責(zé)任。
第五條驗收
乙方制作完成后,應(yīng)提前書面通知甲方到指定處驗收,甲方在接到通知之日起天內(nèi)必須到指定處驗收,依據(jù)合同有關(guān)質(zhì)量要求的規(guī)定進行驗收,圖紙作為驗收標準。
甲方授權(quán)代為驗收此模型,簽署書面驗收報告。
第六條定作物提交時間、地點
乙方應(yīng)在年月日前完成上述模型的制作,任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,否則乙方延期交付模型的,應(yīng)承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任。乙方負責(zé)送貨(送貨前應(yīng)提前一天書面通知甲方)到甲方指定地點。
乙方將模型送至甲方指定地點并安裝完畢經(jīng)甲方書面確認后,視為本合同項下的交付完成。
第七條保修承諾
雙方一致同意,模型交付使用后保修期內(nèi)發(fā)生任何質(zhì)量問題的,由乙方負責(zé)給予修復(fù)。但如模型遭人為損壞或因甲方使用及保管不當原因,而造成質(zhì)量問題的,則乙方不負責(zé)任;如甲方需修復(fù),應(yīng)另行向乙方支付修復(fù)所需支出的材料費及工時費。
第八條報酬、結(jié)算方式及期限
雙方約定,本合同模型制作費總價共計人民幣金額:計______元整(大寫),金額:_________計¥(小寫)______元,原材料的價格包含在總價內(nèi),總價包干,不做調(diào)整。乙方應(yīng)向甲方提供原材料的報單,經(jīng)雙方共同書面確認的原材料價格表及模型方案作為本合同的附件,具有同等法律效力,以作為后期驗收時的依據(jù)。
本合同簽訂之日,甲方付給乙方預(yù)付款人民幣金額:_______________元整(大寫),金額:_________計¥(小寫)______元,占總價______%,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。合同履行后,預(yù)付款抵作合同價款。
甲方應(yīng)在模型交付完畢后,_________日內(nèi)支付______%總價______元整(大寫),金額:_________計¥(小寫)______元;剩余_________%保修款即¥(小寫)______元在保修期內(nèi)未發(fā)生任何質(zhì)量問題后無息支付。
結(jié)算方式:所有款項以支票或匯票支付。
第九條服務(wù)承諾
乙方設(shè)有售后服務(wù)小組,指派售后服務(wù)專車,開通售后服務(wù)熱線:_________,隨時為甲方提供模型維修養(yǎng)護技術(shù)咨詢服務(wù)。
模型終身維護。模型(包括材料)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方在接到通知后及時上門服務(wù)。
甲方模型需要搬遷或舉行活動,乙方負責(zé)派技術(shù)人員指導(dǎo)安裝和調(diào)試。運輸費用由甲方支付。
模型制作完畢,甲方如有方案調(diào)整,乙方積極配合模型調(diào)整。
模型屬于高檔工藝品,在搬運、布展、撤展和展示過程中應(yīng)用廂式封閉貨車搬運,輕搬輕放,防塵、防曬、防雨、防碰撞。在展示過程中,注意須在聲、光、水、電系統(tǒng)穩(wěn)定電壓狀態(tài)下工作。
第十條違約責(zé)任
甲方未在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提供圖紙等技術(shù)資料的,乙方有權(quán)暫停并書面通知甲方,交付模型的日期相應(yīng)順延。在乙方制作過程中,甲方有權(quán)進行監(jiān)督、檢查,每發(fā)現(xiàn)一次不合格,甲方有權(quán)要求乙方支付______元的違約金。
乙方如逾期交付本合同項下的模型的,則每逾期一日,向甲方支付合同總價的______%違約金。如乙方交付的模型不能通過甲方的驗收,甲方有權(quán)要求乙方進行修改并應(yīng)承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任,如逾期天仍未修改至甲方要求,甲方有權(quán)解除本合同,要求乙方返還所有預(yù)付款,并承擔(dān)合同總價30______%的違約金;如截至模型提交時間,乙方制作的模型與甲方要求出現(xiàn)實質(zhì)性不符的(甲方有權(quán)獨立判斷實質(zhì)性不符),甲方有權(quán)決定解除本合同,要求乙方返還所有預(yù)付款,并承擔(dān)合同總價_________%的違約金。
甲方逾期付款的,應(yīng)向乙方償付違約金。每逾期一天,按逾期應(yīng)付未付總額的‰償付違約金。
乙方因違反本合同約定的保密義務(wù),應(yīng)向甲方支付本合同總價違約金,如違約金不足以彌補甲方遭受的損失的,乙方并應(yīng)賠償。
任何一方未按照本合同約定擅自解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤們r__________%的違約金,如違約金仍不足以補償對方遭受的損失的,并應(yīng)賠償。
甲方因違反本協(xié)議的約定而使乙方遭受損失的,乙方的救濟措施僅限于要求甲方按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約金或給予金錢損害賠償。任何時候,乙方不得留置甲方定作的模型,或?qū)⒓追降亩ㄗ髂P妥冑u、擅做他用,或?qū)⒓追降膱D紙、定作物泄露、授權(quán)他人使用等。
因乙方未履行保修責(zé)任,甲方有權(quán)將維修費用從保修金中扣付,不足以扣付的,甲方有權(quán)加收__________%的違約金向乙方追償。
第十一條不可抗力
一、不可抗力定義:指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國際或國內(nèi)運輸中斷、流行病、罷工,以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
二、不可抗力的后果:
1、如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務(wù),則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行,而不視為違約。
2、宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方,并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)。
3、如果發(fā)生不可抗力事件,各方應(yīng)立即互相協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4、金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。
5、遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。
第十二條其他
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,應(yīng)向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期為年,自交付完畢之日起算。合同附件作為本合同一部分,具有同等法律效力。
如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同正本一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同由以下雙方于年月日共同簽署:_________
甲方(加工方)乙方(承攬方)
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
編碼:__________________
法定代表人(簽章):_________
委托代理人(簽章):_________
電話:__________________
傳真:__________________
合同執(zhí)行負責(zé)人:_________
電話:__________________
開戶行:__________________
帳號:__________________
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
編碼:__________________
法定代表人(簽章):_________
委托代理人(簽章):_________
電話:__________________
傳真:__________________
合同執(zhí)行負責(zé)人:_________
電話:__________________
開戶行:__________________
帳號:__________________
相信《2024加工安裝合同(匯集七篇)》一文能讓您有很多收獲!“幼兒教師教育網(wǎng)”是您了解幼師資料,工作計劃的必備網(wǎng)站,請您收藏yjs21.com。同時,編輯還為您精選準備了加工安裝合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
我在教育網(wǎng)上找到一篇關(guān)于“包裝合同”的文章內(nèi)容很詳盡,這篇文章總結(jié)了許多有用的信息和思路歡迎大家借鑒和參考。如今大家辦事講究正規(guī)化,合同在各個領(lǐng)域的使用頻率都呈上升趨勢。如果有一方違反約定而不滿足另一方的要求,合同就是另一方討回公道的證據(jù)。...
在平時生活中,合同成為人們保護自己權(quán)益的最好手段。簽訂合同時應(yīng)注意哪幾個方面的問題?您是否知道“家用空調(diào)安裝合同”幼兒教師教育網(wǎng)為您整理了一份相關(guān)資料,如果您覺得這篇文章有用請將其收藏下來以供日后查閱!...
合同有哪些可參考的格式呢?做生意時,大家一定要檢查好合同是否正規(guī)。簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位,保障雙方的利益,編輯今天給大家分享一篇關(guān)于“水電安裝勞務(wù)合同”的文章,請不要獨享這個好消息歡迎與身邊的朋友分享!...
你是否在糾結(jié)于如何擬定合同?我們的日常生活中會經(jīng)常接觸到各種合同。簽訂合同必須加蓋對方單位公章、合同專用章,您是否對“服裝加盟合同”感興趣呢請看下文介紹,歡迎閱讀希望你會喜歡這篇文章并愿意與別人分享!...
最新更新