我們或多或少的都會接觸到合同。簽訂書面合同有利于當(dāng)事人維權(quán)。依法成立的書面合同受法律的保護(hù),常見的合同模板都有哪些呢?希望這份“工程合同書”能夠帶給您所期待的內(nèi)容讓您滿意,熱烈歡迎您的到來希望這篇文章能夠為您帶來深刻的啟示!
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
六、組成合同的`文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定后生效
發(fā)包人:(公章)_________
住所:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
電話:_________
傳真:_________
開戶銀行:_________
賬號:_________
郵政編碼:_________
承包人:(公章)_________
住所:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
電話:_________
傳真:_________
開戶銀行:_________
賬號:_________
郵政編碼:_________
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點(diǎn):_________
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認(rèn)為:_________________我單位從沒有參與過“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實(shí)真相,錯誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實(shí)屬事實(shí)不清,證據(jù)不足,認(rèn)定錯誤。其理由有三:_________________
一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實(shí)。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實(shí)。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算,而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種,疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查,主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建,“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn),但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認(rèn)。同時,本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實(shí)真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實(shí),依法作出公正判決,以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
2022實(shí)用版工程合同書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習(xí)。實(shí)用版工程合同書能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索。
出租方: (以下簡稱甲方)承租方: (以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、合作、誠信協(xié)商的原則就乙方租賃甲方 機(jī)械 臺,事項簽訂本合同。
一、租賃費(fèi)機(jī)械租賃費(fèi) 元。每月按三十天計算,機(jī)械從進(jìn)入施工場地和離開施工場地計算起。機(jī)械月工作小時上限(二百四十個)超出小時數(shù),按月租平均小時款,追加小時款,相加月租款。如因乙方原因,機(jī)械施工不到三十天,租賃費(fèi)按三十天計算。
二、租賃期限租賃期限從甲方機(jī)械進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場當(dāng)日開始計算,期限暫定____月,如租賃期限需要延長或縮短。必須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,且需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
三、租金和往返運(yùn)費(fèi)、支付方式本合同簽訂后,甲方機(jī)械到達(dá)乙方施工現(xiàn)場當(dāng)日內(nèi),乙方應(yīng)付機(jī)械運(yùn)輸費(fèi),如租賃期不足一個月,乙方應(yīng)付給甲方機(jī)械返回運(yùn)輸費(fèi)。如租賃期滿,甲方承擔(dān)機(jī)械返回運(yùn)輸費(fèi)租金:甲、乙雙方簽訂合同后,乙方應(yīng)向甲方交預(yù)付款 元后方可托運(yùn)機(jī)械,如因乙方拖欠租金,甲方有權(quán)向乙方追收每天壹仟元整的罰金,如乙方十天內(nèi)未付款時,甲方有權(quán)解除本合同,并將該機(jī)械撤離乙方施工場地。乙方應(yīng)支付機(jī)械停工期間的租金。如最后一個租賃月租期不足一個月按時計算。即月租金費(fèi)用平均折算每天費(fèi)用(月租金除以30天)再乘以實(shí)際天數(shù)計算。機(jī)械施工完后,乙方應(yīng)對甲方做到帳清款清,據(jù)實(shí)結(jié)算。
四、甲方的職責(zé)及義務(wù)租賃機(jī)械運(yùn)行良好,根據(jù)施工情況派出 名機(jī)械司機(jī),并服從乙方的管理;在安全第一的前提下,認(rèn)真操作機(jī)械;積極配合乙方開展工作;維護(hù)和保養(yǎng)好機(jī)械,發(fā)現(xiàn)問題及時維修。
五、乙方的職責(zé)及義務(wù)乙方應(yīng)提供給甲方機(jī)械符合要求的燃油(燃油清潔,氣溫低于5C時用-10號燃油)提供給甲方機(jī)械司機(jī)及機(jī)修人員食宿和配合好機(jī)械的維修工作。乙方負(fù)責(zé)對機(jī)械的安全妥善保管,指揮現(xiàn)場施工,在施工期間發(fā)生的任何糾紛,均由乙方負(fù)責(zé)解決,不得讓甲方司機(jī)以外人員上機(jī)操作,更換施工地點(diǎn)需經(jīng)甲方同意方可進(jìn)行,未經(jīng)甲方同意,不得將該機(jī)械轉(zhuǎn)租給第三方,否則可視為違約。如因政府行為和民擾而不能正常工作,乙方仍需支付給甲方機(jī)械租金。
六、處罰與違約甲方必須保障機(jī)械正常施工,每月維修保養(yǎng)時間不能超過兩天, 超過兩天從第三個機(jī)械維修日算起應(yīng)扣除實(shí)際的維修天數(shù)。合同簽訂后,租賃期間,甲、乙雙方都不得無故解除合同,如需退租合同,應(yīng)提前十天告知對方。甲、乙雙方如有違約,違約方需支付違約金人民幣壹萬元給對方。甲、 乙雙方通過友好協(xié)商做出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等法律效力。本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商未能解決,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同一式兩份,雙方各持一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。甲方代表人: 乙方代表人:電話: 電話:簽字地點(diǎn) 簽字時間20________年____月____日
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_______________
承包方(以下簡稱乙方):_______________
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,通過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱:_______________________________
(二)工程地點(diǎn):_____________________
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為:____________元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
部頒、地點(diǎn)的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
2017《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任尋出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)難,工程所在地量小時落雨停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期能夠按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量咨詢題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直截了當(dāng)從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________
法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日
乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日
2022實(shí)用大型工程合同書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習(xí)。實(shí)用大型工程合同書能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索。
甲方:____鎮(zhèn)才村村委會17組乙方:____鎮(zhèn)才村村委會17組 趙XX才村村委會第17組,為解決村民辦理“紅、白”兩事因無廚房而難以辦理的局面,對廚房進(jìn)行改建,經(jīng)討論,委托施工方代表趙XX承建施工,通過對工程進(jìn)行預(yù)算造價為49716.51元。由于集體無經(jīng)濟(jì)收入,無資金積累,只能根據(jù)集體條件對廚房進(jìn)行改建,對此甲乙雙方進(jìn)行了協(xié)商、達(dá)成一致,同意以大包干方式按預(yù)算價49716.51元進(jìn)行包干,工程驗收后,不在涉及補(bǔ)差價問題,合同雙方就工程包干項目達(dá)成一致,合同簽訂如下:
一、施工前,甲方應(yīng)提前做好“三通、一平”工作,即水通、路通、電通、場平。
二、甲方提前協(xié)調(diào)好周圍村民影響戶工作,確保工程正常施工。
三、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工程建筑規(guī)范施工,不偷工減料,按質(zhì)按量按工期完成,工期為60天,即開工日起。
四、施工中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定進(jìn)行施工,如施工中出現(xiàn)安全問題與村集體無關(guān),自己承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
五、付款方式,由于工程量小,工期短,雙方可根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行付款,工程完成驗收后一次性付清。如出現(xiàn)集體資金暫時困難前提下,工程余款可允許緩后付清,但不能無限期拖欠。
六、違約責(zé)任,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定,施工中如出現(xiàn)違約行為,雙方可根據(jù)哪方違約對事態(tài)造成的影響追究違約方責(zé)任。
七、合同爭議的解決發(fā)式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,有雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由才村村委會相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
八、以上條款未盡事宜,如出現(xiàn)條款以外的情況雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。甲方: 乙方:代表: 代表:________年____月____日
8.1操作人員培訓(xùn)
8.1.1培訓(xùn)時間為______天。
8.1.2培訓(xùn)地點(diǎn):甲方所在地
8.1.3培訓(xùn)內(nèi)容:_______系統(tǒng)軟件的使用。
8.2系統(tǒng)實(shí)施
調(diào)試及系統(tǒng)環(huán)境的設(shè)置等,包括:服務(wù)器操作系統(tǒng)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)置、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置、客戶機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議設(shè)置、應(yīng)用程序的安裝、調(diào)試及參數(shù)設(shè)置。
。
8.2.3初始數(shù)據(jù)錄入:協(xié)助并規(guī)范甲方人員進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入和轉(zhuǎn)入。
8.3系統(tǒng)維護(hù)
8.3.1乙方向甲方提供的為保證本系統(tǒng)正常運(yùn)行的現(xiàn)場系統(tǒng)維護(hù)項目包括:
--應(yīng)用軟件在運(yùn)行中的故障帶來的排錯工作。
--應(yīng)用軟件與系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)適配帶來的調(diào)整工作。
--甲方非正常操作帶來的系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的修復(fù)工作。
8.4系統(tǒng)升級
應(yīng)用系統(tǒng)升級或原有模塊新功能的增加、補(bǔ)充帶來的軟件版本升級,由乙方免費(fèi)向甲方提供。
8.4.2系統(tǒng)如有重大變更由雙方具體協(xié)商后另行簽署協(xié)議。
8.5技術(shù)支持及服務(wù)
。甲方可根據(jù)具體情況選擇適合的服務(wù)方式。
8.5.2乙方通過以下方式為甲方提供技術(shù)支持及服務(wù):
熱線電話:______、傳真:______
乙方在internet站點(diǎn)的鷚ww、mail、ftp等服 務(wù),提供軟件下載、熱線響應(yīng)等先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)支持。
8.5.3乙方的服務(wù)承諾:
a.乙方接到甲方通過電話、信函、傳真、電子郵件、網(wǎng)上提交等方式提出關(guān)于用友_______軟件的服務(wù)請求后,在24小時內(nèi)給予響應(yīng)并提供服務(wù)。
b.乙方提供給甲方的服務(wù),必須按照合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行。
8.5.4如因乙方原因,單方解除上述條款,使甲方用友_______系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,應(yīng)賠償由此帶來的一切損失。
8.5.5系統(tǒng)升級及費(fèi)用:若醫(yī)院需要進(jìn)行不同版本的系統(tǒng)升級,升級費(fèi)用按軟件合同價的20%收。
2022新版工程合同書是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習(xí)。新版工程合同書能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索。
勞務(wù)公司:____縣長江建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱甲方)班組負(fù)責(zé)人: (以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī),在平等誠實(shí)信用的原則下,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程名稱:____縣度假村綜合樓
二、工程地點(diǎn):____縣城邊
三、工程概況:
1、主體結(jié)構(gòu):框架結(jié)構(gòu)
2、建筑面積約14000平方米
四、承包形式:模板
五、承包內(nèi)容:本工程基礎(chǔ)、地梁及主體分項工程中,具體內(nèi)容包括模板制作、安裝、支拆、校正、臨時腳手架搭設(shè)、拆除、刷脫膜劑、內(nèi)襯密封膠、平板密封條、材料場內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、材料垂直運(yùn)輸、自用材料模板架子等模板工程所用的相關(guān)機(jī)具、設(shè)備的下車、材料的分類堆碼、清理模板粘結(jié)物、爆模剔打、拆膜后材料的清場處理、模內(nèi)雜物清理、模板邊角處理;本工程所用、搭拆承包范圍內(nèi)工程的相關(guān)機(jī)具設(shè)備、材料下車,材料機(jī)具設(shè)備場內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn),自用材料、設(shè)備場內(nèi)道路排暢、每層樓工程完工后,做到工完場地清。自行完成控制線標(biāo)高水準(zhǔn)點(diǎn)以外的細(xì)部抄平放線,另每層樓需派壹個配合施工人員放線工作等,放線時用的粉筆、清潔用的掃帚自備。在施工中預(yù)埋筋、鋼管等工作及完工后自行處理;關(guān)模所用的混凝土內(nèi)撐制作;所有預(yù)留洞口留設(shè)及處理、遺落在外架上的木料、木枋、鋼管等架材的清理。本工程相關(guān)的一切機(jī)具、工具;一切輔材:釘子、鐵絲、密封膠帶、勾卡、對拉內(nèi)外絲桿、碘鎢燈、照明線,甲方二級電箱上樓。木工自用材料,現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、安全文明等等。以上工作內(nèi)容都在包干價內(nèi),不另發(fā)生點(diǎn)工。
六、工程工期以施工單位的進(jìn)度計劃時間為準(zhǔn)。進(jìn)度計劃發(fā)給乙方,如因班組原因延誤工期進(jìn)度,由乙方每日承擔(dān)工資總額2%的工期損失延誤費(fèi),如甲方原因引起的延誤超出72小時、支付乙方生活補(bǔ)助20天每人,且工期順延。
七、工程質(zhì)量制作按設(shè)計尺寸,安裝校對好,誤差在允許范圍內(nèi),起拱規(guī)范,模板不爆堵、不漏漿、不變形、軸線不移位、梁板不塌落、空間尺寸符合設(shè)計規(guī)范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作業(yè)和打磨,同時根據(jù)爆模面積按每一處罰款100元計算,并承擔(dān)因返工造成的材料損失或其他工種參與處理的人工費(fèi)用,當(dāng)月結(jié)帳時扣除。嚴(yán)禁違章作業(yè)與野蠻施工,質(zhì)量達(dá)到國家驗收規(guī)范,如因乙方在施工中分項質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn),按施工單位及勞務(wù)公司的各項規(guī)定及技術(shù)交底執(zhí)行,并自覺承擔(dān)其一切責(zé)任,我勞務(wù)公司概不負(fù)責(zé),造成材料損失的照原價賠償,工時自付。
八、安全文明施工
1、嚴(yán)格按照《建設(shè)施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(G59-99)規(guī)定進(jìn)行施工,做到文明施工、安全生產(chǎn),無責(zé)任事故發(fā)生,達(dá)到建設(shè)單位、質(zhì)檢單位、監(jiān)理單位及甲方要求安全文明施工等級要求。
2、乙方必須樹立安全、質(zhì)量第一的宗旨,完善安全管理體系、安全管理制度,必須符合建筑安全法規(guī)。
3、由甲方定期召開安全技術(shù)交底培訓(xùn)會,做好安全工作,嚴(yán)格執(zhí)行安全“三級教育”制,新工人入場教育、安全技術(shù)交底、班前活動,并做到各級交付文字資料記錄等。
4、嚴(yán)格禁止不適宜高處作業(yè)的人員(患有心臟病、高血壓、癲癇病、貧血病及其他疾病人員),以及18周歲以下55周歲以上者不準(zhǔn)進(jìn)場上班。因此造成的安全事故、發(fā)病事故全部由乙方自行承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。給予處罰處理,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
5、嚴(yán)禁違章操作,野蠻施工,進(jìn)入施工現(xiàn)場內(nèi)必須配戴安全帽,高處作業(yè)必須栓好安全帶。如出現(xiàn)以上或其它違反安全文明施工要求的行為時將按違約責(zé)任處理,直至要求其退場。
6、節(jié)約用水、用電,嚴(yán)禁使用100以上照明與各種電暖器、電炊具、違規(guī)者處罰200元次人,并沒收其用電設(shè)備。
7、乙方生活區(qū)內(nèi)的清潔衛(wèi)生,由乙方自行負(fù)責(zé)。如不符合現(xiàn)場文明施工要求的行為處罰違約金100元次人,并應(yīng)立即整改,直至合格,否則將視其違約。
8、乙方按相關(guān)規(guī)定為乙方工人辦理勞動保險等,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),各種崗位及特殊崗位均由乙方自行辦理,并承擔(dān)費(fèi)用。
9、安全文明施工,乙方在組織施工時必須按照國家、市建筑安全文明施工規(guī)定組織施工,不另計費(fèi)用。
九、工程承包價按圖紙建筑面積實(shí)計模板接觸面積計算人工費(fèi)40元㎡。如有特殊情況用工,平工90元天,技工每人150元天計算。按每天9小時計算點(diǎn)工,并于兩天內(nèi)由施工管理人員現(xiàn)場確認(rèn),超過時限不予計算。(零星點(diǎn)工當(dāng)日不足一天均不計價)
十、付款方式
1、以實(shí)際完成工程量每月____日前報甲方項目部,在次月____日前支付審批完工工程量的60%,若在____日后報的進(jìn)度當(dāng)月不受理推遲在次月,工程完工后(春節(jié)放假支付已完工程量的80%)支付到總價的85%。工程初驗收合格后支付完剩余工程款。
2、甲方按合同約定向乙方支付勞務(wù)費(fèi)用,乙方必須保證實(shí)際全額工資如實(shí)發(fā)放民工,如甲方按 85% 支付民工勞務(wù)費(fèi),不足的部分由乙方補(bǔ)足民工工資。否則民工未能按時足額領(lǐng)到工資,造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任,概由乙方自行承擔(dān)與甲方無關(guān),但甲方有權(quán)監(jiān)督乙方發(fā)放民工工資。
3、乙方簽定合同時繳納合同履約保證金 元,(大寫; )。工程主體完工后一次性退還保證金(該保證金不計利息)同,如中途無正當(dāng)理由退場,不退保證金。十
一、材料損耗鋼管未經(jīng)甲方允許,亂割鋼管50元罰款計算、超出的損耗由乙方向甲方租賃公司實(shí)際價格賠償。甲方提供材料及設(shè)備,乙方不得人為損害、損毀、浪費(fèi),否則甲方有權(quán)按實(shí)際價格向乙方追賠其損失費(fèi)
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________改造,現(xiàn)委托乙方施工承建,甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量,按時完成任務(wù),甲乙雙方本著平等互惠,公平公正的原則,就有關(guān)事項達(dá)成以下協(xié)議:_
一、工程名稱:______________。
二、工期:_________________年__________月至__________年__________月
三、工程議價:_________________元。
四、承包方式:_________________包工包料。
五、工程內(nèi)容:_________________大門拆建,門衛(wèi)房拆建,圍墻拆建,硬化籃球場,排球場,操場墊高整平鋪石粉,教學(xué)樓內(nèi)外粉,校路鋪花磚,樓前區(qū)鋪花磚等。
六、乙方在建設(shè)施工時,一定要保證質(zhì)量,如有不符合質(zhì)量問題,要求翻工,造成的浪費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)翻工費(fèi)用。
七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)。
八、在改造期間,任何一方修改施工內(nèi)容,增加工程項目,必須甲乙雙方商量,雙方達(dá)成一致后,方可施工。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽商和協(xié)商,甲方?jīng)Q定將居室裝潢發(fā)包給乙方。為保證工程順利進(jìn)行,依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就居室裝潢有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.承包方式:雙方約定采取下列第_________種方式:
(包全部材料;
(部分包料,甲方提供部分材料;
(甲方包全部材料。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
人工費(fèi)__________元;
施工清運(yùn)費(fèi)__________元;
管理費(fèi)__________元;
______________元。
第三條:質(zhì)量要求
規(guī)格、名稱、數(shù)目,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的用度,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供給
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供給到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1. 合同簽訂后,甲方即付 %工程材料款和施工工費(fèi)的 %;當(dāng)工期進(jìn)度過半(
年月日),甲方即第二次付%工程材料款和施工工費(fèi)的 %,剩余 %款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)支工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
交給乙方。
第六條:工程工期
1.假如因乙方原因而延遲完工,逐日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止并賠償給甲方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。假如因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方
元。
設(shè)備,因質(zhì)量分歧格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工用度由乙方承擔(dān),工期不變。
雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部分調(diào)解或仲裁部分協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工用度,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工職員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量題目和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有題目,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)進(jìn)住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)用度。
第八條:其他事項
1. 甲方責(zé)任
(電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)用度。
(改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部分辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)用度。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
(會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。
(負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地定期完成施工任務(wù)。
(佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
以上條款系甲、乙雙方自愿達(dá)成,雙方應(yīng)自覺遵守;若有一方違約時,罰違約方違約金為合同總價款的%并賠償因其違約給對方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的條件下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
之日起生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份, 合同審查處保存一份;三份具有同等法律效力。
甲方(業(yè)主):
(簽章)
乙方:
(簽章)
住所地址:
企業(yè)地址:
郵政編碼:
郵政編碼:
工作單位:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電
話:
電
話:
簽約地址:
簽約日期:
甲方:
乙方:
甲方將宏瑞商務(wù)賓館的水電工程發(fā)包給乙方,為明確雙方職責(zé),在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議:
一 工程概況
工程地址: 衛(wèi)生路39號鄭州宏瑞商務(wù)賓館 外墻面積: 約800平米
二、施工承包范圍:
工程的外墻涂料分項工程。
三、施工承包工期:
1、自 月 日至20 月 日。
2、承包人應(yīng)按甲方設(shè)計的要求進(jìn)行施工進(jìn)度安排,必須無條件服從管理,不得以任何理由拖延工期,若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質(zhì)、按量完成承包內(nèi)容。否則,工期每拖延一天,承包人受罰人民幣500元,并承擔(dān)由此引起的一切直接或間接的后果。
四、施工承包價格:
1、 工程單價:15元/平米
五、施工質(zhì)量要求:
1、工程質(zhì)量必須符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-)、《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-2001)等現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,質(zhì)量等級合格以上。若工程質(zhì)量達(dá)不到要求,承包人應(yīng)承擔(dān)由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費(fèi)用(材料費(fèi)、人工費(fèi)),并承擔(dān)由此引起的一切直接或間接的后果。
2、外墻膩?zhàn)颖仨毱秸?、無起皮和裂縫,膩?zhàn)痈稍锖髴?yīng)打磨平整光滑,并清理干凈。
3、涂料涂飾工程應(yīng)涂飾均勻、不得漏涂、透底。
4、涂料的顏色、必須均勻一致,不得出現(xiàn)咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋等現(xiàn)象;分色線直線度不得超過1mm。
5、施涂罩面涂料時,不得有漏涂和流俯現(xiàn)象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工 。
六、 承包方式:包清工
七、付款方式:
1、簽訂合同,甲方即向乙方交付 壹千 元預(yù)付款,膩?zhàn)优?上乳膠漆前)甲方支付乙方 肆仟 元,乳膠漆施工結(jié)束(質(zhì)量無問題)甲方支付 肆仟 元工程款,在工程結(jié)束后按實(shí)際工程量結(jié)清余款(質(zhì)保金除外)。
2、質(zhì)量保證金
工程結(jié)束留3%質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后結(jié)清(一年內(nèi))。
八、工程條件
為了保證工程質(zhì)量,甲方必須提供以下條件:
1. 施工基面滿足相關(guān)規(guī)范要求。
2. 進(jìn)入現(xiàn)場交叉施工時雙方配合。
3. 施工現(xiàn)場所需水、電。
九、 安全施工要求:
1、 乙方施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,甲方事先對施工人員進(jìn)行三級安全教育。
2、 遵守甲方管理,遵守各項安全管理制度,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,接受安全管理。
3、 由施工方所造成的施工事故及個人傷亡事故,由乙方承擔(dān)。
4、 乙方按文明施工要求組織施工,保持場地整潔衛(wèi)生,建筑垃圾按甲方指定地點(diǎn)堆放。
5、所需施工工具均由乙方承擔(dān)
十、其他
1、乙方不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包給第三者,否則,由此造成的工程拖延每天罰款人民幣元,并承擔(dān)由此引起的其它責(zé)任(總工期、質(zhì)量、安全),發(fā)包人并將馬上終止合同
2、乙方應(yīng)對本組工人的勞保等所需證件及時辦理,費(fèi)用有承包人自負(fù),否則由此引起的后果有乙方自負(fù),并不得以次為借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期,不可抗力因素除外。
4、在保修期限內(nèi),承包人不在要求的期限內(nèi)保修,發(fā)包人可委托其它人員進(jìn)行修理,費(fèi)用從保修金中扣除,承包人并應(yīng)負(fù)責(zé)由此產(chǎn)生的后果。
5、所有材料未經(jīng)甲方允許不得帶出工地,不得現(xiàn)場物品外賣,不得惡意浪費(fèi),不得惡意破壞,如發(fā)現(xiàn)以上任何情況視情節(jié)嚴(yán)重將給予 500-5000 元罰款。
6、在施工過程中,乙方違返有關(guān)規(guī)定,未按進(jìn)度計劃及安全、質(zhì)量、文明施工等要求施工,造成質(zhì)量低劣、材料浪費(fèi)、進(jìn)度滯后和損害甲方信譽(yù)的,甲方給予乙方每次100-500元罰款,并限期整改,拒絕整改或整改無效,甲方有權(quán)單方面中止合同。并按完成工程量的80%結(jié)算,甲方不承擔(dān)乙方其它任何費(fèi)用。
7、在地方行業(yè)主管部門實(shí)施的檢查中,如因乙方操作原因而未達(dá)到承包指標(biāo)或造成不良影響的,甲方給予乙方每次500-3000元罰款,造成嚴(yán)重后果的,甲方有權(quán)單方面中止合同。
十一、1、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方一份,合同雙方簽章(字)后生效。工程款結(jié)清后失效。
2、合同未盡事宜,由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
?
一. 工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)
?
1、發(fā)電機(jī)組型號:
?冷卻方式:
? 臺 ?數(shù):
?
?
2、技術(shù)指標(biāo)
?
根據(jù)(《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》噪聲等效聲級: ?65 ? db(A)。
?
評價點(diǎn)位置:
?
所屬區(qū)域: ?
?
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天 ?65 ? db(A) ? 晚上 ?65db(A)
?
注:
?
1. ?如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的'指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。
?
2. ?根據(jù)GB3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
?
二、噪音治理要求:
?
1、 噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
?
2、 噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行,
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。雙方就啟城項目消防系統(tǒng)安裝工程事項協(xié)商一致訂立本合同:
一、工程名稱:__________市__________廠宿舍危房改造啟城住宅小區(qū)。
二、建設(shè)地點(diǎn):中華大街以西,民安胡同以南,原市紡織器材一廠宿舍舊址。
三、工程內(nèi)容:本標(biāo)段工程圖紙內(nèi)所設(shè)計的消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)、與消防系統(tǒng)相連的通風(fēng)排煙設(shè)施等所有消防系統(tǒng)成品半成品的購買及安裝,以及消防安裝系統(tǒng)的資料采集、系統(tǒng)報驗、試驗和竣工驗收并合格。
四、承包方式
1、包工包料及圖紙設(shè)計所含的所有消防內(nèi)容,包括竣工驗收。本項目不得肢解分包。
報驗,并密切配合土建總承包單位服從總承包單位的管理。
3、乙方負(fù)責(zé)本合同段與消防監(jiān)督部門和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,并使本工程按甲方規(guī)定工期要求通過相關(guān)部門的驗收并交付使用。
五、合同價款:本標(biāo)段公寓樓為第四標(biāo)段,合同暫定總價為含稅價。本價格不作為最終價格,只作為中間撥付工程款的依據(jù),最終價格為工程竣工驗收后,甲、乙雙方按《河北省建筑安裝定額》(、《河北省建安工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》三類取費(fèi),總價下浮2%進(jìn)行計算。材料價格取定依據(jù)市場或石家莊市造價信息指導(dǎo)價為依據(jù)進(jìn)行計算。開工前乙方為甲方提供本標(biāo)段《工程預(yù)算單》。
六、付款方式:本工程無預(yù)付款。工程全部完成后經(jīng)甲、乙、監(jiān)理三方驗收,七日內(nèi)甲方憑乙方開據(jù)的有效發(fā)票付至合同總價的5%,質(zhì)保期滿二年后無質(zhì)量問題十日內(nèi)余款一次性結(jié)清。
七、合同工期:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
八、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
乙、監(jiān)理三方及消防主管部門依據(jù)施工圖紙,設(shè)計說明,設(shè)計變更和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)進(jìn)行驗收。
,并認(rèn)質(zhì)認(rèn)價,但材料、設(shè)備由乙方自行采購。乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)單及相關(guān)證明。相關(guān)材料的化驗、試驗必須按相關(guān)規(guī)范規(guī)定的程序進(jìn)行,化驗、試驗所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。甲方對原材料有權(quán)隨機(jī)抽樣進(jìn)行檢驗,但化驗、試驗費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
5、乙方在交付使用前必須進(jìn)行48小時的試運(yùn)行實(shí)驗并調(diào)試。
九、現(xiàn)場安全文明施工:乙方必須遵守現(xiàn)場承包單位的統(tǒng)一安排,認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,認(rèn)真執(zhí)行文明施工的相關(guān)規(guī)定。在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防的相關(guān)條令,導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量、安全事故或火災(zāi)事故,全部事故責(zé)任均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任,由此造成的一切損失由乙方全部承擔(dān)。
十、質(zhì)量維保
1、乙方接到甲方維修通知后,一個工作日內(nèi)必須維修完畢,并達(dá)到使用功能。
2、在維保期內(nèi),乙方必須有專人對本項目負(fù)責(zé),定期與甲方溝通,同時保證通訊暢通,令雙方能及時取得聯(lián)系。因通信不暢或推諉,甲方將視為放棄維保責(zé)任。甲方有權(quán)自行解決維修,并按所需相關(guān)費(fèi)用雙倍自質(zhì)保金中扣除,質(zhì)保金不足部分乙方負(fù)責(zé)自行補(bǔ)足。
,甲方視乙方為責(zé)任心不強(qiáng)、技術(shù)不過關(guān)而自行解決,費(fèi)用按上述第2項的辦法進(jìn)行扣除。
十一、雙方的權(quán)利和義務(wù)
電源,費(fèi)用由乙方自理。
監(jiān)理方提供相關(guān)的有效資質(zhì)證件。
監(jiān)理方提供施工組織設(shè)計、質(zhì)保體系及相關(guān)資料。
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求進(jìn)行施工,不得擅自變更圖紙,如擅自改動所造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
監(jiān)理方、設(shè)計方簽字確認(rèn)后方可組織施工,否則后果自負(fù),如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的`由乙方予以賠償。
消防給水管隱蔽工程必須進(jìn)行隱蔽驗收,并做好隱蔽驗收記錄,以及相關(guān)測試記錄。消防系統(tǒng)未經(jīng)消防主管部門驗收前,乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防系統(tǒng)驗收合格后,乙方必須履行自己的職責(zé)向甲方提供與工程相關(guān)的全部備檔資料及使用說明書。
7、工程竣工驗收合格后未正式移交甲方前,乙方應(yīng)妥善保護(hù)好本標(biāo)段的所有系統(tǒng)及設(shè)備工程,如造成損壞乙方負(fù)責(zé)賠償。
8、乙方為甲方無條件培訓(xùn)維修人員,直至能獨(dú)立操作為止。
十二、違約責(zé)任及賠償
1、乙方未按合同工期交付,每延誤一天,乙方向甲方賠付工程總造價2的違約金。
2、工程未達(dá)到合格要求,經(jīng)消防主管部門驗收未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)給甲方造成的一切損失,同時在甲方指定的時間內(nèi)無償返工至合格并通過消防驗收。
3、乙方必須在竣工驗收合格后7日內(nèi)將工程相關(guān)資料交付甲方,否則每延誤一天,須向甲方交付工程造價2的違約金。
十三、爭議解決
本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成雙方都又向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V的權(quán)力。
十四、其他約定
1、本合同書一式四份,甲乙雙方各兩份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同簽訂之后,任何一方不得以任何理由違約,如有一方違約,違約方承擔(dān)由此造成的全部損失及責(zé)任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《工程合同書》一文,希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑,同時,yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了工程合同書專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
最新更新