承攬合同。
在現(xiàn)今逐漸信任法律的社會,簽訂合同無論是在日常生活還是工作中都是不可避免的。合同一經(jīng)訂立,詳細(xì)說明了所有條件和理由。對于初接觸合同的人來說,這一切可能會讓你感到非常懊惱。因此,我們編輯經(jīng)過精挑細(xì)選,為您準(zhǔn)備了與“承攬合同”相關(guān)的材料,希望它對您有所啟發(fā),有所幫助!
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng),乙方工序?yàn)椋呵逑赐鈮Α娡炕旌蠞{(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受甲方的指揮管理,不得浪費(fèi)甲方提供的材料;
二、工程價(jià)款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報(bào)酬單價(jià)為19.00元/㎡,按乙方粉刷實(shí)際面積結(jié)算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內(nèi)完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實(shí)行順延;
四、質(zhì)量:應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負(fù)責(zé),甲方不負(fù)連帶責(zé)任;
六、付款方式:甲方驗(yàn)收合格后七日內(nèi)一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補(bǔ)充,達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及交付期限
________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用承擔(dān):
第七條 定作人成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數(shù)額不得超過合同標(biāo)的額的20%)。定金交付后,承攬人違反合同的,應(yīng)雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權(quán)請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經(jīng)定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的,定作人可解除合同。
2、合同成立后,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時(shí)變更合同,也可隨時(shí)解除合同。以上權(quán)利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風(fēng)險(xiǎn)與侵權(quán)責(zé)任負(fù)擔(dān)
1、在承攬期間內(nèi),因不可抗力等因素而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān),原材料由定作人提供的,由定作人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、承攬人有義務(wù)妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、依《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔(dān)賠償責(zé)任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
第十四條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應(yīng)就第三人的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第三人不對定作人負(fù)違約責(zé)任。
(3)其他
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報(bào)酬的,每延期一天,應(yīng)償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項(xiàng):
以上條 款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托人:(簽章)
委托人:(簽章)
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
項(xiàng)目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市(縣)級計(jì)劃,不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件;
3.動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機(jī);
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計(jì)劃:
包括當(dāng)事人各方實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度,各個(gè)階段要解決的技術(shù)問題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報(bào)資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時(shí),應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)(該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計(jì)劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的成本;報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。
本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時(shí)間:________________
②分期支付:____________元,時(shí)間:________________
____________元,時(shí)間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點(diǎn)和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點(diǎn))履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____%,乙方承擔(dān)____%.
本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán):________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗(yàn)收,由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請求________進(jìn)行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
綜架承攬合同
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價(jià)格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項(xiàng)目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│ 數(shù)量 │ 單價(jià) │ 總價(jià) │ 交貨日期 │
││格│││(元)│(元)×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│ 只 │10萬│ 0.15 │15000萬 │5萬 │5萬 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 綜條 │ 支 │100萬 │ 0.11 │110000│50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計(jì)│(大寫)拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號:______銀行帳號:_____
____年__月__日
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時(shí)保質(zhì)保量完成工程任務(wù),雙方本著公平、誠信的原則,依照《中華人民共和國合同法》的原則,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點(diǎn):____________
3、工程內(nèi)容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗(yàn)收合格(營業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進(jìn)場之日起工(土建完工后叁天內(nèi)消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問題:
1、乙方承包設(shè)計(jì)消防圖紙。建設(shè)單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)、經(jīng)湛江市公安消防局審核認(rèn)可的正式施工圖為準(zhǔn)施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動(dòng),應(yīng)提供書面變更通知。
三、工程造價(jià)與付款結(jié)算問題:
1、消防工程包干總造價(jià)為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳。
2、本合同經(jīng)雙方簽訂后生效,甲方在三天內(nèi)支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領(lǐng)到合格證后兩天內(nèi)付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書面形式告知建設(shè)單位,有關(guān)增加的工程量及費(fèi)用事項(xiàng)以甲方簽證為準(zhǔn)。
四、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開工條件。
2、做好施工現(xiàn)場通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關(guān)消防報(bào)建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時(shí)付款,造成乙方停工,其經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系,并聯(lián)系有關(guān)工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調(diào)試及組織驗(yàn)收工作。
乙方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求、技術(shù)要求,執(zhí)行有關(guān)國家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進(jìn)行認(rèn)真施工。
2、負(fù)責(zé)辦理消防工程報(bào)建、驗(yàn)收手續(xù)及相關(guān)一切費(fèi)用由乙方承擔(dān);負(fù)責(zé)向甲方匯報(bào)提供工程進(jìn)度情況。
3、在施工期間也要負(fù)責(zé)安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實(shí)分清,如是乙方造成的,與甲方無關(guān),否則與乙方無關(guān)。
4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質(zhì)量,調(diào)試使用功能正常,達(dá)到消防驗(yàn)收要求,竣工驗(yàn)收時(shí),確保通過湛江市公安消防局的驗(yàn)收。
6、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安消防局的關(guān)系,解決工程疑難問題,保證做好工程報(bào)建及驗(yàn)收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題:
1、由于乙方不按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求進(jìn)行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。承擔(dān)違約責(zé)任,即賠償雙倍甲方的預(yù)付工程款。
4、在施工期間因自然災(zāi)害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報(bào)實(shí)際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經(jīng)驗(yàn)收,甲方擅自投入使用,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項(xiàng)時(shí)自然終止。
2、經(jīng)雙方法定代表人簽訂合同生效時(shí)具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。如有爭議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時(shí)間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《承攬合同6篇》一文,希望能解決您找不到幼師資料時(shí)遇到的問題和疑惑,同時(shí),yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了承攬合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
經(jīng)過精心編輯幼兒教師教育網(wǎng)編輯為你整理了承運(yùn)合同相關(guān)內(nèi)容。隨著法律的普及越來越廣,簽署合同已經(jīng)成為了一項(xiàng)保護(hù)當(dāng)事人權(quán)益的常態(tài)化工作。簽訂合同是當(dāng)事人或者當(dāng)事雙方約定某件事情的一種契約。強(qiáng)烈建議你能收藏本頁以方便閱讀!...
承包是批將企業(yè)的“經(jīng)營管理權(quán)”全部或部分在一定期限內(nèi)交給承包者。在進(jìn)行學(xué)校食堂承包時(shí),方便明確和清晰承包期間的當(dāng)事雙方的各項(xiàng)具體需求,一定要做的事情就是簽訂學(xué)校食堂承包合同。合同一經(jīng)生效就受到法律的保護(hù),當(dāng)事人需按照合同內(nèi)容履行相應(yīng)的義務(wù)。我猜您正在尋找有關(guān)學(xué)校食堂承包合同的范本吧?根據(jù)你的需要,我...
前輩告訴我們,做事之前提前下功夫是成功的一部分。在幼兒園教師的平時(shí)工作生活中,會經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料一般指可供參考作為根據(jù)的材料。參考資料會讓未來的學(xué)習(xí)或者工作做得更好!既然如此,你知道我們的幼師資料有哪些內(nèi)容???下面,我們?yōu)槟阃扑]了承轉(zhuǎn)合同13篇,相信你能找到對自己有用的內(nèi)容。本協(xié)議雙方...
最新更新