人們也加強了對于合同的認知。合同是建立在雙方自愿、平等互利的基礎(chǔ)上訂立的,你認為簽訂合同真的很有必要嗎?經(jīng)過幼兒教師教育網(wǎng)小編的認真篩選和歸類這篇“房屋買賣定金合同”呈現(xiàn)出更好的質(zhì)量,這些材料供你參考和使用希望對你的研究和工作有所幫助!
出租方(甲方):_________
承租方(乙方):_________
現(xiàn)有乙方看中甲方要合法出租的房屋,甲方愿意將房屋出租給乙方使用,甲乙雙方就乙方支付甲方定金等事宜簽訂本協(xié)議。
一、甲方房屋地址
甲方所擁有的將要出租給乙方的房屋位于_________市_________區(qū)_________路_________弄(_________支弄)_________號_________室。
二、房屋使用性質(zhì)
出租房屋的使用性質(zhì)為_________。
三、租賃期限
雙方商定租賃期限為_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、定金
1.乙方在簽訂本協(xié)議時支付甲方定金_________幣_________元整。甲方收到定金后應(yīng)書面簽收。
2.本協(xié)議簽定后至租期開始前,如甲方違約,則雙倍返還上述定金與乙方;如乙方違約,則定金由甲方?jīng)]收,同時甲方應(yīng)支付中介方定金的一半作為服務(wù)費。
五、房屋租金及管理費
1.數(shù)額:雙方商定租金為每月_________幣_________元整。乙方以_________形式支付甲方。支付方式為付_________押_________。
2.物業(yè)管理費由_________方負擔。
六、其他
1.甲乙雙方商定在_________年_________月_________日前簽訂房屋租賃合同,到時甲方應(yīng)帶好房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的有效證件、房地產(chǎn)權(quán)證(若是代理人簽約,應(yīng)還帶好代理人有效證件和產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的委托書),乙方應(yīng)帶好本人有效證件(公司簽約應(yīng)帶好公司有效證件)。甲乙雙方任何一方不如期簽約可視為違約。
2.甲乙雙方商定好的租房附屬設(shè)施:_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代理人(簽字):_________ 代理人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
中介方(蓋章):_________
業(yè)務(wù)員(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
甲方(出租方) 乙方(承租方)丙方(居間方)
代理人 代理人代理人
身份證號 身份證號身份證號
經(jīng)丙方介紹,本著滿意自愿的原則,甲,乙,丙三方簽訂以下房屋租賃定金條款。
一、現(xiàn)甲方將北京市 區(qū) 小區(qū)室
共計面積 平方米,出租給乙方.
二、甲、乙協(xié)定出租物業(yè),月租金為元(人民幣),付款方式為 ,起租日為 年月 日.定金有效期為此協(xié)議簽定之日起 天內(nèi)有效。
三、乙方在自愿的基礎(chǔ)上,交付房屋承租定金 元(人民幣)給甲、丙雙方。甲、丙雙方各支持乙方交付定金的50%。
四、乙方向甲、丙雙方交付定金后,將視為丙方代理服務(wù)成功,丙方所收取的房屋定金,在甲、乙雙方正式簽定房屋租賃合同之日起,將作為代理服務(wù)費的一部份,不予退還乙方。1/2
甲方(賣方) _________
通訊地址: ______ 郵編 :
證件名稱:___________證號:________ 聯(lián)系電話 :____
乙方 ( 買方 ) _________
通訊地址:_________ 郵編 :________
證件名稱:____證號:________聯(lián)系電話 :_______
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方定購房產(chǎn)事宜,簽署本合同。
第一條 乙方定購甲方以下房屋:(以下簡稱該房屋)
(本條描述的該房屋之條件與實際情況不符或不詳盡,則以該房屋權(quán)屬證明或相關(guān)法律文書的記載內(nèi)容為準;
選擇劃“r”,不選擇劃“t”,以下選擇方法以此相同)
第二條乙方對該房屋進行了實地勘查,查看了該房屋所有權(quán)人(即甲方)及其該房屋的相關(guān)手續(xù)、和證件,明確知悉該房屋的權(quán)屬情況,了解并遵守北京市相關(guān)管理部門對存量房交易的相關(guān)規(guī)定,自愿與甲方進行房產(chǎn)交易。;">出賣方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
ideng_f;">出賣人(甲方) 身份證號碼:
買受人(乙方) 身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、 甲方自愿將其村證房位于市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、 違約責任1、甲方應(yīng)當于年 月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責任由甲方承擔,并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應(yīng)當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方: 乙方:
年月 日 年月日
見證人: 年月日年月日
房屋買賣定金合同是買賣雙方就購房交易的一項重要法律文件,其具體內(nèi)容包括房屋的基本信息、交易價格、支付方式、違約責任以及交付房屋等相關(guān)條款。本文將詳細介紹房屋買賣定金合同的樣板,以幫助買賣雙方更好地了解和掌握房屋交易的規(guī)則和流程。
第一部分:房屋基本信息
1. 買方姓名、身份證號碼、住所等個人信息;
2. 賣方姓名、身份證號碼、住所等個人信息;
3. 房屋的地址、面積、產(chǎn)權(quán)證號等詳細信息;
4. 房屋現(xiàn)存的附屬設(shè)施、權(quán)屬證明等相關(guān)資料。
第二部分:交易價格及支付方式
1. 買房交易價格:________(大寫:________)人民幣(¥_______);
2. 支付方式:買方在簽訂本合同之日起支付房款的________%,剩余部分在過戶當日一次性支付。
第三部分:違約責任
1. 買方違約責任:買方在合同簽訂后不履行購房義務(wù),將支付定金的________%作為違約金給予賣方賠償;
2. 賣方違約責任:賣方在合同簽訂后不履行出售義務(wù),將返還買方雙倍定金作為違約金。
第四部分:交房時間及方式
1. 交房時間:買賣雙方約定交房日期為________年____月____日;
2. 交房方式:交房時賣方應(yīng)將房屋的鑰匙、相關(guān)審批文件、產(chǎn)權(quán)證書等交付給買方。
第五部分:其他條款
1. 產(chǎn)權(quán)過戶:交房后,買方需在________天內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù);
2. 稅費承擔:買賣雙方按照國家相關(guān)規(guī)定共同承擔房屋交易涉及的稅費;
3. 合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效;
4. 爭議解決:對于因履行合同引起的爭議,買賣雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
以上是房屋買賣定金合同的一個樣板,買賣雙方在簽訂合同時,應(yīng)仔細閱讀、理解各條款的含義,如果對合同內(nèi)容有異議,可進行合理的修改和調(diào)整。為了保障雙方的權(quán)益,建議買賣雙方在簽訂合同之前咨詢專業(yè)的律師或房地產(chǎn)經(jīng)紀人的意見,以確保合同的合法性和合理性。
最后,買賣雙方在簽訂合同時應(yīng)當誠信守約,遵守國家相關(guān)法律法規(guī),履行各自義務(wù),以促進房屋交易的順利進行。希望本文能為買賣雙方提供必要的參考,使他們在購房交易中能夠更加明確和了解合同的重要性和作用。祝愿買家找到心儀的房屋,賣家順利完成房屋交易!
甲方(賣方) _________
通訊地址:______郵編:
證件名稱:___________證號:________聯(lián)系電話:____
乙方(買方) _________
通訊地址:_________郵編:________
證件名稱:____證號:________聯(lián)系電話:_______
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方定購房產(chǎn)事宜,簽署本合同。
第一條乙方定購甲方以下房屋:(以下簡稱該房屋)
(本條描述的該房屋之條件與實際情況不符或不詳盡,則以該房屋權(quán)屬證明或相關(guān)法律文書的記載內(nèi)容為準;
選擇劃“r”,不選擇劃“t”,以下選擇方法以此相同)
第二條乙方對該房屋進行了實地勘查,查看了該房屋所有權(quán)人(即甲方)及其該房屋的相關(guān)手續(xù)、和證件,明確知悉該房屋的`權(quán)屬情況,了解并遵守北京市相關(guān)管理部門對存量房交易的相關(guān)規(guī)定,自愿與甲方進行房產(chǎn)交易。;">出賣方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方本著自愿、公平、誠實信用的原則,就購買甲乙雙方達成協(xié)議。乙方從甲方購買房屋,簽訂本合同。
第1條:乙方購買的房屋位于_______市_______區(qū)_______(以下簡稱房屋)。甲方已取得房屋的房屋所有權(quán)證(編號:_______),房屋建筑面積:_______平方米,業(yè)主:_______。
第二條:雙方約定房屋成交價為人民幣元。此價格為凈價,稅費由乙方承擔,房屋預(yù)留設(shè)施設(shè)備清單如下:
第三條:乙方同意簽訂本合同時,乙方應(yīng)向甲方支付購買價款_______元,押金作為甲乙雙方簽訂房屋買賣合同的保證。房屋買賣合同簽訂后,乙方支付的定金將折算為房價。
第四條:甲方拒絕簽訂房屋買賣合同的,按已收取的定金雙倍返還;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權(quán)要求甲方退還已收取的定金。
第五條:甲方同意配合乙方提供銀行貸款所需的材料和手續(xù)。
第六條:甲方未在簽訂本合同前告知乙方房屋已出租、查封或共有人不同意出售的,乙方甲方因此拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應(yīng)返還乙方支付的雙倍定金。如甲方將商品房出售給第三方的,自乙方支付定金之日起至本次認購之日止。被取消,甲方應(yīng)將雙倍押金退還給乙方。
第七條:本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙各執(zhí)一份,簽字生效。
甲方:______________(簽字蓋章)乙方:______________(簽字蓋章)丙方:______________
身份證號:_____________身份證號:_____________
日期:_______________________ 天
銷售合同
房屋買賣付定金合同是作為房屋買賣交易的一項重要文件,用于明確雙方的權(quán)益和義務(wù)。在撰寫該合同時,需要注意對各方的權(quán)益進行平衡,條款要明確清晰,以保護雙方的利益。下面是一份關(guān)于房屋買賣付定金合同的文章,詳細介紹了合同的具體內(nèi)容。
房屋買賣付定金合同
第一條 合同目的及定義
1.1合同目的:本合同是為了規(guī)范雙方關(guān)于買賣一處房屋所提供的定金的支付、退還等事項,保障賣方和買方的合法權(quán)益。
1.2定義:
- 買方:指購買房屋的一方,下文簡稱“買方”。
- 賣方:指出售房屋的一方,下文簡稱“賣方”。
- 房屋:指交易的標的物,下文稱“房屋”。
- 定金:指買方在簽訂買賣合同前支付給賣方的金額,作為交易的信用保證和雙方合作的誠意表示。
第二條 定金支付及金額
2.1買方應(yīng)在簽署本合同時支付定金給賣方。定金的支付方式可以選擇現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行,在本合同簽署日支付完成。
2.2本合同約定買方應(yīng)支付的定金金額為房屋總價的百分之十,即合計金額為_______________(具體金額),此金額買方應(yīng)在簽署合同時一次性支付給賣方。
第三條 買賣合同的簽訂
3.1本合同為買房雙方簽署前的先行合同,買賣合同的簽訂應(yīng)在本合同生效后___________(具體天數(shù))內(nèi)完成。
3.2若買賣合同沒有在前款規(guī)定的期限內(nèi)簽訂,賣方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)向買方要求違約金。
第四條 定金的退還及違約責任
4.1在買賣合同簽訂后,若買賣雙方按照合同約定履行買賣合同,定金將作為房屋總價的一部分,并在房款支付時予以結(jié)算。
4.2若買方違約,賣方有權(quán)終止交易并沒收買方支付的定金,同時有權(quán)要求買方賠償由此造成的實際損失。
4.3若賣方違約,買方有權(quán)解除合同,并要求賣方返還買方所支付的定金,同時有權(quán)要求賠償雙倍定金的違約金。
第五條 爭議解決與違約金
5.1本合同爭議應(yīng)通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可通過法律途徑解決。
5.2一方違約應(yīng)支付給對方_____%的違約金作為賠償。
第六條 合同生效及其他約定
6.1本合同一式兩份,賣方和買方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
6.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
6.3本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)情況協(xié)商補充。
本合同經(jīng)雙方當事人充分理解并同意后,簽署并加蓋公章。
買方(簽字):_______________日期:________________
賣方(簽字):_______________日期:________________
文中所寫的房屋買賣付定金合同僅為示范,實際撰寫合同時需要結(jié)合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和個別情況做適度修改,確保合同的合法有效。希望以上內(nèi)容能對您有所幫助。
2022房屋買賣定金標準合同范本是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。房屋買賣定金標準合同范本能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
售 方:________身份證號:________________
買 方:________身份證號:________________
居間方:_______
甲、乙、丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在 區(qū) 的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì):________所有權(quán)人:________ 面積:________樓層:________
產(chǎn)權(quán)證號:________________土地證號:________________丘號:________________
附屬設(shè)施:________________
第二條、成交價格
甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為人民幣:________元(大寫),________(小寫)該房屋的配套設(shè)施、過戶的相關(guān)費用由 承擔。
第三條:傭金支付
甲方按照總房價款的________%支付,即為人民幣 元(________元)
乙方按照總房價款的________%支付,即為人民幣 元(________元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發(fā)生之日起____日內(nèi)向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第四條:房款付款約定(本條各款項均不計利息)
乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于________年____月____日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣
________________元(大寫)________(小寫)
(2)乙方于________年____月____日過戶當日交付該房款人民幣
________________元(大寫)________(小寫)
(3)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業(yè)實驗單簽字____日內(nèi)(遇節(jié)假日付款時間順延),結(jié)清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1、乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權(quán)辦理之前擔保責任,乙方需承擔辦理貸款的相關(guān)費用。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機會,并促成交易成功,協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
3、甲方承諾于________年____月____日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關(guān)費用的交接事宜。
4、甲方保證該房屋權(quán)屬無爭議。如有共有權(quán)人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權(quán)人的同意。
第六條:違約責任
1、甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責任均由責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時:
(1)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔由此而引起的經(jīng)濟損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果,乙方承擔相應(yīng)責任及經(jīng)濟損失。
(3)乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續(xù),否則貸款延期責任由乙方承擔。
4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第
1、
2、
3、款違約責任,均由違約方向守約方支付相當于合同
第二條確定的房屋實際成交價的25%數(shù)額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。同時,違約方應(yīng)向丙方支付總房款的2%違約金。
5、如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費、保全費、律師費均由違約方承擔。
第七條:免責條款
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民提起訴訟。
2、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動終止,并由丙方收回。
甲 方:________乙 方:________丙 方:________
甲方共有人:________代 理 人:________經(jīng) 辦 人:________
代 理 人:__________身份證號:________________
____日期:________年____月____日
甲方:___________________
乙方:________________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂《_______》(以實際產(chǎn)權(quán)證為準)商品房事宜,訂立本合同。
1、乙方預(yù)購_______(以下簡稱該房屋)。甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(證書號:_______),土地證:_______并經(jīng)人民政府測繪機構(gòu)實測,該房屋建筑面積為_______平方米。該房屋定于尾款付清之日交付。
2、乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣_______元/平方米,乙方預(yù)訂的該房屋總房價為人民幣大寫:_______整,乙方采取_______方式。簽訂正式合同時首付款_______萬,尾款_______萬元于簽訂正式房屋購買合同后_______個月內(nèi)付清。
3、乙方同意簽訂本合同時,支付定金人民幣_______整,作為甲、乙雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保,簽訂商品房出售合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。
4、甲、乙雙方商定,預(yù)訂期為_______天,甲乙雙方于_______年_____月___日前到房產(chǎn)簽訂《商品房出售合同》。
5、甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的附件。
6、在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi),甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,必須返還已收取的`定金;并且賠償雙方所交的信息費。乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金,并且無權(quán)要求好人房產(chǎn)退還已收取的信息費。
7、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各持壹份,房產(chǎn)執(zhí)壹份。
其他約定:
甲方:_____________________(簽章)
_______年_____月___日
乙方:_____________________(簽章)
_______年_____月___日
原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè)XX,工作單位白銀市XX局,住白銀區(qū)長安路XX號,聯(lián)系電話XXXXXXXXXXX。
被告:張明生,男,19XX年XX月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè),工作單位白銀市XX局白銀分局,住白銀區(qū)西山路XX號樓2單元XXX室,聯(lián)系電話15309xxxxx996。
訴訟請求:
1.撤銷原、被告之間購房合同;
2.判令被告承擔違約責任,向原告雙倍返還定金人民幣20000元;
3.由被告承擔本案所有訴訟費用。
事實和理由:
20xx年8月初,原告經(jīng)同事介紹,意向購買被告位于白銀西區(qū)蘋果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套,看房過程中,被告介紹,該房產(chǎn)實際所有人為其朋友仙云輝,仙云輝將該房產(chǎn)全權(quán)委托給被告,由被告代理出售,房產(chǎn)面積106.77平方米,建造年代為20xx年。當原告及家人問及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時,被告滿口
答應(yīng)可以砸墻,基于建筑常識,原告認為該房屋為框架建筑結(jié)構(gòu)(實際為磚混結(jié)構(gòu)),被告對此持默認態(tài)度,沒有對房屋建筑結(jié)構(gòu)這一關(guān)鍵性問題履行其如實告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進行坐談,期間原告多次問及被告,購買此房產(chǎn)除購房款、過戶費、稅費外是否還需原告承擔其他費用,被告稱再無其他費用,雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議,約定房屋總價為41萬元人民幣,為表購房誠意,原告當即付給被告購房定金1萬元,由被告開具標注有“定金”字樣的1萬元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日,原告籌備房款之余在蘋果家園物業(yè)管理處詢問蘋果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)情況,物業(yè)管理處工作人員告知原告,該房產(chǎn)為磚混式建筑結(jié)構(gòu),絕不能砸墻改變原房屋格局,否則將直接影響到整棟樓的住戶安全,除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話進行交涉,但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)及物業(yè)費用的行為沒有過錯,極力主張讓原告忽略房屋結(jié)構(gòu)問題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用,交涉無果。后原告多方聯(lián)系被告,提議協(xié)商解決爭端以繼續(xù)履行合同,但被告寸步不讓,堅持由原告單方面承擔全部責任。20xx年8月27日晚,原告再次電話聯(lián)系被告,被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區(qū)某房產(chǎn)中介登記出售,即將與他人簽訂購房合同,無意向原告出售此房產(chǎn),并拒絕退還原告支付的定金,此事實有當晚電話錄音材料為證。
綜上,原告認為,原、被告之間雖未簽訂書面房屋買賣合同,但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話錄音材料,可證實交易雙方、交易標的和交易價格,已經(jīng)形成合法有效的房屋買賣合同關(guān)系。被告在房屋交易過程中違背誠信,不履行其如實告知房屋情況的義務(wù),刻意隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)、拖欠的物業(yè)費用等關(guān)鍵性問題,產(chǎn)生分歧后,被告推卸己方責任,以定金為要挾,迫使原告接受其無理條件,為合同進一步履行制造障礙,合同目的落空;另一方面被告在未撤銷與原告已形成的購房合同情況下,又將房屋登記出售給第三人,事實上已購成“一房多賣”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時間,同時也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權(quán)益,訴至貴院,請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
白銀市白銀區(qū)人民法院
起訴人:XXX
20xx年9月28日
今收到買受人________________交來購買本人位于_____________市_______________房屋定金:_________________(大寫)_________________(小寫)_____________。
收款人(出賣人):_____________身份證號:_____________
_______________年___________月__________日
(二)中介代賣方收取買方定金的收據(jù):_________________
定金收據(jù)
今代_____________收到_____________購_____________房屋的購房定金人民幣_____________元。
收款人:________________
__________年__________月__________日
(三)中介將代賣方收取的定金轉(zhuǎn)交賣方的收據(jù):_________________
定金收據(jù)
今收到_____________公司代我本人收取的'_____________購買_____________房屋的購房定金人民幣_____________元。
收款人:_________________
______年______月______日
甲方(賣方):______________
身份證號碼:______________ 聯(lián)系電話:______________
乙方(賣方):______________
身份證號碼:______________ 聯(lián)系電話:______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂二手房事宜,訂立本協(xié)議。
第一條乙方預(yù)訂甲方房屋,即______,(以下簡稱該二手房)。
第二條該二手房轉(zhuǎn)讓總價為人民幣(大寫)______元整(¥______元)。
第三條甲、乙雙方一致同意簽訂本協(xié)議時,由乙方向甲方支付定金人民幣(大寫)______元整(¥______元),作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣合同的擔保,簽訂房屋買賣合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。甲方在收取定金后,應(yīng)當向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。乙方逾期未支付定金的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)將該二手房另行出賣給第三方。
第四條甲、乙雙方約定,自乙方交納定金后______天內(nèi),甲方與乙方簽定《房屋買賣合同》。
第五條在本協(xié)議的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi),甲方拒絕簽訂房屋買賣合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第六條甲乙雙方簽訂房屋買賣合同后,本協(xié)議自行終止 。
第七條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章):______________ 乙方(簽章):______________
日期:______________ 日期:______________
2022房屋買賣定金合同是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學習。房屋買賣定金合同能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
房屋買賣定金合同
賣方(簡稱甲方):XX身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
買方(簡稱乙方):XX身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
為了保護房屋交易雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方名下的房屋達成如下協(xié)議,訂立本合同,以便雙方共同遵守。
房屋基本情況;乙方預(yù)定甲方名下的鄭州市??????區(qū)(縣)
小區(qū)??????號樓??????單元??????房屋一套,房屋總款為???????元(小寫)??????元(大寫)。
二、乙方同意簽訂本協(xié)議時,支付甲方定金人民幣??????元(小寫)??????元(大寫),甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》后,乙方支付的定金自動轉(zhuǎn)為購房款。
三、甲乙雙方商定,乙方應(yīng)在??????年??????月??????日前簽訂《房屋買賣合同》,如乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》無權(quán)要求甲方返還已經(jīng)收取的定金。
四、甲方承諾在本協(xié)議簽訂后,甲方須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止,且不得與第三方簽訂該房屋之《房屋買賣合同》。
五、乙方承諾在本協(xié)議簽訂以后,在約定的時間內(nèi)到甲方指定的地點與甲方簽訂《房屋買賣合同》。
六、不可抗力
1、如果本協(xié)議在執(zhí)行過程中受到諸如:地震、臺風、洪水或者其他雙方認可的不可預(yù)見的不可抗力的直接影響,或無法按照原協(xié)議條款執(zhí)行,受不可抗力影響的一方應(yīng)當及時通知對方。
2、因政府產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生改變而導致本協(xié)議無法履行時,甲乙雙方可以解除本合同并免責。
3、其他未盡事宜雙方可協(xié)商解決,所簽訂補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:?XX乙方;XX
甲方:?XX乙方;XX
1、甲方承諾于 年 月 日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、物業(yè)管理等過戶手續(xù)及相關(guān)費用的交接事宜。
2、由于賣房人房屋正在住用,房子的買賣現(xiàn)在不能兌現(xiàn),經(jīng)甲、乙雙方?jīng)Q定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,如一方違約,除適用定金罰則外,還應(yīng)當賠償因一方違約給對方造成的所有經(jīng)濟損失。
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙雙方互不承擔違約責任。
1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、按手印后生效,一式兩份,一份三頁,甲、乙雙方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動終止。
根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,現(xiàn)就乙方向甲方預(yù)交房屋定金事宜,特訂立本合同。雙方保證所提交資料的真實性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進行,則該方必須要負法律責任。
第一條 賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房地產(chǎn))坐落于:無為二中宏業(yè)家園 。登記建筑面積為平方米。房地產(chǎn)證號為: 。
第二條 該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封,賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。如因甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權(quán)人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付定金之日起至本合同書解除之日止,將該商品房另行出賣給別人的,甲方應(yīng)當向乙方雙倍返還定金。買方確認購買的房屋為現(xiàn)狀房,買方已看現(xiàn)樓內(nèi)部,不得借此拒絕交易,否則當違約處理。
第三條 該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣大寫: 拾 萬 仟元整(¥: 元)。該轉(zhuǎn)讓價款不含稅費。
第四條 該房地產(chǎn)交易定金為人民幣大寫:叁萬元整(¥30000.00元)。買方必須于雙方簽定本合同時一次性支付給賣方,賣方應(yīng)出具相應(yīng)收款收據(jù)。該定金待房屋成交時從總房款中扣除。
第五條 賣方應(yīng)當于買方付清總房款時,將該房地產(chǎn)交付買方,并履行下列手續(xù):1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并協(xié)助辦理交接變更手續(xù); 2.作為房地產(chǎn)附屬物品等,其中房屋產(chǎn)權(quán)證等一并交付給買方,并協(xié)助乙方做好房屋變更手續(xù)。3.交付該房地產(chǎn)鑰匙。
第六條 1、簽定本合同后,雙方不得違約,若賣方違約,買方有權(quán)單方終止該合同,賣方應(yīng)雙倍返還買方所交納的樓款,作為違約金。反之,若買方違約,則所交納的樓款不予退還,賣方有權(quán)終止合同,可以將該物業(yè)出售于第三方。
2、賣方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛或其它權(quán)利限制,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,概由賣方負責處理,并承擔相應(yīng)法律責任,由此給買方造成的經(jīng)濟損失,由賣方負責賠償。
第七條 賣方在交付該房地產(chǎn)時( 年 月 日前),應(yīng)將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業(yè)管理服務(wù)費、垃圾清運費等費用結(jié)清,單據(jù)交買方確認,并保證買方購買后,不需要支付任何購買前所產(chǎn)生的相關(guān)物業(yè)費用。
第八條 本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效,具有法律效力。
幼師資料《房屋買賣定金合同(匯集十三篇)》一文希望您能收藏!“幼兒教師教育網(wǎng)”是專門為給您提供幼師資料而創(chuàng)建的網(wǎng)站。同時,yjs21.com還為您精選準備了房屋買賣定金合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
前輩告訴我們,做事之前提前下功夫是成功的一部分。在幼兒園教師的生活工作中,時常需要提前準備資料作為參考。資料包含著人類在社會實踐,科學實驗和研究過程中所匯集的經(jīng)驗。資料可以作為參考給我們一些學習工作靈感。所以,您有沒有了解過幼師資料的種類呢?經(jīng)過小編精心整理,推出農(nóng)村房屋買賣合同十三篇,供有需要的朋...
優(yōu)秀的人總是會提前做好準備,當一次工作學習即將開始時,我們通常會提前查閱一些資料。資料一般指可供參考作為根據(jù)的材料。有了資料才能更好地安排接下來的學習工作!那么,關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢?以下內(nèi)容是小編特地整理的“房屋買賣合同合集十一篇”,僅供參考,希望能為你提供參考!合同雙方當事人如下:出售人...
最新更新