居間協(xié)議。
宜未雨綢而繆,毋臨竭而掘井。在幼兒教育專業(yè)的學生的學習中,常常會提前準備一些資料。資料一般指可供參考作為根據的材料。有了資料才能更好的在接下來的工作輕裝上陣!既然如此,你知道我們的幼師資料有哪些內容?。坑姓堮v留一會,閱讀小編為你整理的居間協(xié)議書必備11篇,大家不妨來參考。希望你能喜歡!
甲乙方為了發(fā)揮雙方優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依照平等自愿,互利互惠的原則,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就___________________________________________工程項目,引薦甲方和該項目的__________________________________直接洽談,向甲方提供該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_________________________________簽訂該工程項目承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與_______________________________________簽訂書面的工程承包合同。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察;
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實有效。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書,營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和____________________進行合同談判;
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和___________________________________所簽的專業(yè)施工合同,甲方因履行施工合同所產生的權利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方因按本合同約定,向乙方支付居間報酬,如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間報酬為__________________________________。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的_________________________________簽訂該工程項目施工合同后5內日支付________________,進場后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密做出不利于對方的行為,否則有利要求對方承擔違約責任。
1、本合同簽字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居間任務,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決。
1、乙方未經甲方同意不得將本合同委托事項轉委托。
2、本合同未盡事宜經雙方協(xié)商同意后簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效應。
3、本合同一式貳份,甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方: 上海**有限公司
乙方: 李
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),遵循合法、公平、平等自愿,協(xié)商一致、誠實信用的原則,一致同意訂立本合同。
一、合同期限
本合同有效期 4 年,自 年 1 月 1 日起至 年 12 月 31 日止。
二、乙方為甲方提供的服務內容
乙方為甲方招收學生,每成功招收一名學生,甲方支付相應的居間服務費給乙方。
三、乙方服務時間工作時間和休息休假
乙方服務時間自由支配,但需確保每周到校二次。
四、居間服務費標準
乙方按時足額完成甲方交辦的當月招生指標的前提下,居間服務費 元/人。
五、社會保險和福利
甲乙雙方不存在勞動關系,乙方的社保和福利自行解決,與甲方無關。
六、違反合同的責任
任何一方違約,且給對方造成經濟損失的,應根據后果的輕重和責任的大小,承擔責任。如果雙方之間發(fā)生爭議,首先應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的交由甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、其他
1、本合同未盡事宜,按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章): 乙方(簽章):
月日 日
甲方(委托方):_________
乙方(居間方):_________
根據《_____》經甲乙雙方充分協(xié)商,本著平等自愿,_____的原則,就甲方委托乙方居間引薦并促成簽訂重慶市合川區(qū)小安溪土石方工程項目一事,達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、承包性質:分包;
4、工程價格:土方工程挖運平運距1km以內合同價14元/立方米(稅后價,下同),土方超過1km運距及石方開炸等按照甲方與總承包方簽訂的分包合同規(guī)定執(zhí)行。
二、委托事項:
2、簽訂分包施工合同總價伍億元人民幣。
三、乙方義務:
1、真實詳盡地向甲方介紹有關工程概況;
2、主動維護甲方利益,積極協(xié)調與總包方的關系。
四、甲方義務:
1、及時提供全部有效的用于簽訂分包合同的所有手續(xù);
2、合同簽訂后嚴格按合同進場施工,及時支付居間報酬。
五、居間報酬,支付時間和方式:
1、本工程居間費按照甲方分包的工程量提取,每立方土方提取寫:_________元);
2、居間費支付方式,在預付款和進度款進賬后甲方依據居間費比例標準支付給乙方;
3、委托方可以轉賬或現(xiàn)金方式支付;
4、居間人也可以有權委托總包方北京_________公司在承建方分包的工程款內代扣給居間人。
六、其它事項:
1、本合同若發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成可在合同簽訂地_____;
2、委托方與發(fā)包方發(fā)生的任何法律與經濟糾紛均與居間方無關,居間方不承擔連帶責任;同時本合同不可撤銷,不可更改,不因法人、代表人(項目經理)更改而失效;
3、本合同為甲乙雙方不可撤銷的內部勞務費分配承諾,與施工合同協(xié)議具有同等法律效力,甲方未經乙方同意,不得轉讓勞務費給第三方;
4、甲乙雙方對本協(xié)議履行過程中所接觸或獲知的對方任何商業(yè)信息,均有永久性的保密責任與義務,任何一方因違反保密義務給另一方造成的各種損失,過錯方要予以對應的全部經濟賠償并承擔各項法律責任;
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(買受方):_____________
丙方(居間方):_____________
在丙方居間服務下,甲乙雙方于_________年______月______日簽訂了編號為________的《________市存量房屋買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》),涉及房屋地址為:坐落在________
第1條信息確認
1、甲方已對乙方的身份信息和購房資格情況進行了必要的審核確認,接受乙方作為房屋的買受方。
2、乙方對房屋進行了實地查驗,對房屋本身現(xiàn)狀及權屬情況均已了解并認可,乙方對甲方提供的【房屋產權證明】、【土地使用權證明】、【產權人身份信息】、【產權人的委托授權書】、【其他】以上所有涉及資料進行了審核。
第2條居間服務確認
本合同的內容均為甲乙丙三方自愿真實的意思表示。甲方確認丙方已按其委托銷售并發(fā)布房屋銷售信息;乙方確認丙方已按其要求向其提供房源,并帶其查看了房屋;甲乙雙方確認丙方已提供訂立買賣合同的信息和機會,并確認丙方協(xié)助甲乙雙方訂立了房屋地址為的房屋《買賣合同》。
第三條居間服務費
1、甲方向丙方支付居間服務費人民幣(大寫)_________元整(¥________元)。
乙方向丙方支付居間服務費人民幣(大寫)________元整(¥________元)。
2、甲乙雙方確認,在簽署本合同時,甲方所售房屋不存在任何可以對交易造成實質影響的未披露情形,甲乙雙方簽訂《買賣合同》后,甲乙雙方均認可本合同第2條約定的丙方居間服務已完成。甲乙雙方應于簽訂《買賣合同》當日向丙方支付本合同約定的居間服務費。
第四條權利義務
1、丙方有權接受甲方售房委托;丙方有權接受乙方委托購買房屋,并帶看房屋;丙方應為甲乙雙方提供訂立買賣合同的信息和機會;丙方協(xié)助甲乙雙方訂立買賣交易合同。
2、丙方在提供居間服務過程中如實向委托人陳述其所獲知的關于交易房屋的相關信息,不得有故意隱瞞和誤導。但基于丙方為民事主體,對于交易房屋及交易對象的資質情況,丙方只能進行形式審查,僅根據從業(yè)經驗進行判斷與預測,不作為丙方約束性義務。有關交易房屋的實際情況,以房屋登記主管機關作出的書面文件為準,甲乙雙方需按照丙方的要求進行相關查驗;有關交易對象的資質及資信能力,有賴于甲乙雙方自行判斷,丙方不對交易任何一方的資信及資質承擔任何責任。
3、甲乙雙方有如實向丙方及交易辦理機關提供房屋交易資料的義務,丙方有審查雙方提供資料的義務,但丙方該審查義務只限于形式審查,提供資料方應對資料的真實及有效性負責。
4、甲乙雙方共同授權丙方辦理房源核驗、購房資質核驗、網簽及注銷手續(xù)、資金監(jiān)管、資金存管、物業(yè)交驗等手續(xù);甲乙雙方在履約過程中對授權事項提出中止或終止,需向丙方出具書面告知書,如因此導致丙方不能履行授權事項,丙方不承擔任何責任。
5、甲乙雙方認可網簽合同價格以《買賣合同》銷售價為準,甲乙雙方另有約定的,需簽署書面補充協(xié)議,并自行承擔相關法律責任。
第五條違約責任
1、甲乙雙方利用丙方所提供信息、條件、機會等,私自或另行通過其他居間方簽署《買賣合同》,甲乙雙方除應向丙方支付本合同約定的全部居間服務費之外,還應當向丙方承擔居間服務費20%的違約責任。
2、甲乙雙方或一方延遲向丙方支付本合同約定的居間服務費,該延遲方除應向丙方支付居間服務費外,每逾期一日按未付款的2%的標準向丙方支付遲延違約金;延遲超過5個工作日的,丙方有權暫停辦理該房屋買賣合同約定的后續(xù)協(xié)助事項,并不承擔因此導致的任何責任,上述責任及交易中已經發(fā)生的費用由延遲向丙方支付費用的一方承擔。
3、甲、乙任何一方違反本合同第四條或《買賣合同》的約定,導致丙方不能繼續(xù)協(xié)助其辦理買賣交易后續(xù)事項的,丙方不承擔責任,且丙方有權收取本合同約定的居間服務費用和交易中已經發(fā)生的費用。如已交付的,丙方無須退還,如支付居間服務費方為守約方,支付方可向違約方追償該筆費用。如未交付的,丙方有權利通過包括但不限于法律途徑催促支付義務方支付居間服務費。
第六條爭議解決
與本合同相關的任何爭議,三方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方可向房屋所在地的人民法院提起訴訟解決。
第七條其他
1、本協(xié)議書一式三份,三方各執(zhí)一份,自各方簽字(蓋章)之日起生效,如丙方未蓋章對丙方不生效,但并不影響本合同中關于甲乙雙方權利義務約定的效力。
2、除本合同另有約定或三方協(xié)商一致外,各方不得擅自單方解除或變更本協(xié)議。
3、三方同意,任何口頭承諾、未經本人簽字或加蓋公章的任何書面承諾及合同條款的變更等行為均不產生法律約束力。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
代理人(簽章):________代理人(簽章):________
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
丙方:________________
丙方經紀人:________
經紀人注冊號:________________
丙方經紀人:________
經紀人注冊號:________________
此2處分別加蓋2個門店備案經紀人名章或者填寫2個人的經紀人備案)
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
甲方(委托人):_____________________
委托代理人: ________________________
乙方(受托人):_____________________
依據國家法律、法規(guī)和本市政府部門有關規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方從事房屋出售代理事項達成一致,訂立本合同。
第一條 委托事項
1.甲方委托乙方代理出售位于_______市_______區(qū)______房產,建筑面積_________平方米(以房屋產權證登記面積為準),權屬性質__________,產權證號__________,產權人__________,隨房屋一并出售室內裝飾、附屬設施以及________________。
2.乙方為甲方售房廣告策劃、尋找客戶、洽談、促成交易、辦理房屋權屬變更事宜
3.乙方在委托范圍內,就上述房產與購房人簽訂的合同,甲方均確認。
第二條 委托代理期限
乙方自本合同訂立之日起______個工作日內為甲方找到購房客戶。辦理房屋權屬變更,按照房屋所在區(qū)縣有關部門的規(guī)定期限執(zhí)行。如因甲方原因耽誤,工作日相應順延。
第三條 房產價格及付款方式
1.該房產委托出售價格為人民幣(大寫)__________元(¥__________)此價格為稅前款。
2.如乙方低于委托出售價格賣出,差額部分由乙方負責補齊交付甲方;如乙方高出委托出售價格賣出,高出部分歸乙方所有。
3.付款方式:現(xiàn)金支付/銀行轉賬。
第四條 購房定金、購房款及付款方式
1.簽訂本合同當日,乙方向甲方交付購房定金人民幣(大寫)__________元(¥__________),該購房定金在辦理房屋權屬變更時抵作購房款。
2.乙方應于房屋權屬變更當日交付甲方剩余房款人民幣(大寫)__________ 元(¥__________);如房屋買受人申請購房商業(yè)貸款,剩余房款交付時間以銀行放款時間為準。上述兩種付款方式甲方均確認。
第五條 傭金支付辦法
甲方向乙方支付售房代理傭金人民幣(大寫)_________________元(¥_____________),于該房屋權屬變更之前一次性付清。
第六條 甲方義務
1.甲方保證委托出售的房屋符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定的可以上市交易轉讓的條件。
2.簽訂合同時提供包括但不限于:夫妻雙方身份證、戶口本、房屋產權證及購房相關憑證、共有人同意出售的書面證明、婚姻證明、夫妻雙方個人印章等原件和復印件。
3.委托代理期限內不得自行出售、拒絕出售或轉托他人代理出售此房產,提供的有關證件及材料應真實合法,須保證所出售的房產不存在任何爭議,且有關權益人均已同意此房屋出售。[page]
4.積極配合乙方工作,按乙方指定的時間和地點到達其房產歸屬的房地產交易中心辦理過戶及配合購房人辦理貸款的相關手續(xù)。
5.保證屋內設備設施完好無損,房屋權屬變更前結清物業(yè)、水、電、收視、供暖等所有費用并出具相關票據,對于權屬變更前無法結清的費用,甲方負全部責任;房屋權屬變更前______日內騰空此房交付乙方該房所有鑰匙;房屋權屬變更前______日內遷出該房所有注冊戶口。
第七條 乙方義務
1.簽訂本合同之前向甲方出示營業(yè)執(zhí)照副本,確保代理事項遵循法律程序。
2.確保代理過程中不損壞房屋的現(xiàn)有裝修、設備和設施。
3.不得違反國家法律法規(guī)和誠實信用原則,或與他人惡意串通,損害甲方利益。
4.對合同履行中所知悉與甲方及買受人有關的商業(yè)秘密、經濟情況等個人信息有保密義務。
5.如需變更為甲方代理服務事項、要求和標準,應書面通知甲方,征得甲方的書面同意。
第八條 其他約定事項
1.如甲方是委托代理人的,必須有甲方(產權人)的授權委托書,如授權委托書是公證件的,甲方還應書面同意可以轉委托。
2.本合同簽訂后,如必須履行公證手續(xù)的,甲方應按照本市有關規(guī)定申請辦理公證手續(xù)。
3.甲方簽訂本合同提供的通信地址必須詳實(未填寫通訊地址的視同房屋地址),乙方按該地址發(fā)出的函件視為送達。
4.甲方從應收購房款中給乙方預留________萬元(¥________元)作為結清物業(yè)、水、電、收視、供暖及遷出該房注冊戶口的保證金,待甲方與購房人辦完《房屋買賣交接清單》,雙方簽字確認后的______日內,乙方一次性返還甲方。
5.該房屋辦完過戶手續(xù),房屋交接完畢,甲方收到全部房款后,本合同自行終止。
第九條 定金的處置辦法及違約責任
1.由于甲方原因導致本合同無法履行,視為甲方違約,甲方應雙倍返還乙方定金。
2.如因乙方原因導致房屋未出售,甲方所收定金不予返還乙方。
3.該房產如因不可抗力或國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定不可轉讓,導致該房產不能辦理權屬變更,雙方均不承擔違約責任,甲方收取乙方的定金、購房款原數(shù)返還乙方。
4.本合同履行期間,未按本合同第六、七條之各項約定履行的,違約方應支付對方該房約定出售價格______%的違約金作為賠償。
5.甲、乙雙方商定,在委托期限終止后的______天之內,如果甲方直接或間接的與乙方介紹的客戶成交,應向乙方支付該房約定出售價格______%的違約金作為賠償。
第十條 合同爭議解決方式本合同履行如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成,依法向所出售房屋所在地人民法院起訴。[page]
第十一條 本合同經雙方簽字或蓋章后生效,合同書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)兩份。
第十二條 補充條款
___________________________________________________________________。
(特別提示:補充條款對定金再行約定的,須在補充條款處另加蓋乙方合同章后生效,否則無效。)
本合同于_______年_______月_______日_________________________簽訂。
合同編號:____________
甲方(賣方):____________
身份證號碼:____________
住址:____________
聯(lián)系電話:____________
甲方代理人:____________
身份證號碼:____________
通信地址:____________
聯(lián)系電話:____________
乙方(買方):____________
身份證號碼:____________
住址:________________
聯(lián)系電話:____________
乙方代理人:____________
身份證號碼:____________
通信地址:____________
聯(lián)系電話:____________
丙方(中介方):____________
備案證書號:____________
地址:________________
聯(lián)系電話:____________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上,甲、乙、丙三方就房屋買賣事宜及居間服務事宜達成如下協(xié)議:
第一條 居間服務
(一)甲、乙雙方委托丙方(____________公司)提供房屋買賣相關事項的居間服務。
(二)丙方服務內容為:
1.提供房屋信息
2.查驗買賣雙方當事人資格、房屋產權信息的合法性,及查驗是否存在影響交易的情況
3.向雙方準確傳達或報告相關事項
4.為買賣雙方計算本次交易所產生的稅費
5.協(xié)助辦理銀行抵押貸款、公積金貸款事項□6.協(xié)助辦理貸款解押事項
7.促成買賣雙方簽訂《存量房買賣合同》
8.協(xié)助買賣雙方辦理房屋產權轉移登記等相關手續(xù)
9.協(xié)助辦理相關公證事項
10.協(xié)助辦理房屋交接事項
11.其他
(三)中介費
1.本次交易中介費的承擔:
□甲乙雙方各自承擔。
□甲方承擔雙方的中介費。
□乙方承擔雙方的中介費。
2.本次交易產生的中介費:
甲方共計:人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。其中傭金為本合同房屋總價的____%,其它________________。
乙方共計:人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。其中傭金為本合同房屋總價的____%,其它____________。
(四)中介費的支付時間:
□簽訂本合同之日。
□房屋產權轉移登記到乙方名下之日。
□簽訂本合同之日支付____%,房屋產權證過戶到乙方名下之日支付____%。
□
第二條 房屋情況
(一)甲方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落于:____________________________(室)該房屋所在樓層為____層,共____層,建筑面積共____平方米。
(二)該房屋不動產權證號為:____________ 產權人:____________
(三)該房屋占用的國有土地使用權為:____________□出讓□劃撥方式獲得。
(四)丘權號為:____________ ,土地使用權年限自____年____月____日至____年____月____日止。土地用途為________。
(五)該房屋規(guī)劃用途為:□住宅□商用□
(六)該房屋的抵押情況為:□未設定抵押□設定抵押
(七)該房屋的租賃情況為:□未出租□已出租
(八)該房屋的查封情況為:□無查封□有查封
(九)其他可能限制交易的情形:
第三條 成交價格
經買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。該成交價格包括
第四條 付款及稅費
(一)買方付款時間、方式如下:
1.定金:
本合同簽訂后____日內,乙方向甲方支付定金,人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。此款項:
□由丙方代為保管,丙方于產權過戶當日交付甲方。
□直接支付給甲方。
2.首付款:
乙方于____年____月____日前,向甲方支付人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。此款項:
□甲乙雙方同意該首付款存入當?shù)胤慨a交易主管部門指定的資金監(jiān)管賬戶,待房屋產權轉移登記結束后按照當?shù)胤慨a交易主管部門的規(guī)定向甲方支付。
□乙方直接支付給甲方,乙方自行承擔風險。
3.二期房款:
(1)乙方于____年____月____日前向甲方支付人民幣____________元(小寫)____________元整(大寫)。此款項:
□甲乙雙方同意該款項存入當?shù)胤慨a交易主管部門指定的資金監(jiān)管賬戶,待房屋產權轉移登記結束后按照當?shù)胤慨a交易主管部門的規(guī)定向甲方支付。
□乙方直接支付給甲方,乙方自行承擔風險。
(2)乙方于____年____月____日前與銀行簽訂貸款合同。此款項:
□存入當?shù)胤慨a交易主管部門指定的資金監(jiān)管賬戶,待房屋產權轉移登記結束后按當?shù)胤慨a交易主管部門的規(guī)定向甲方支付。
□由銀行直接支付給甲方。
4.尾款:人民幣____________元(小寫)________元整(大寫),于房屋移交當日一次性向甲方支付。
5.稅費
(1)本次交易稅費的承擔:
□甲乙雙方各自承擔。
□甲方承擔雙方的稅費。
□乙方承擔雙方的稅費。
(2)本次交易產生的稅費:
甲方共計:人民幣________元(小寫)________元整(大寫)。包括____________。
乙方共計:人民幣________元(小寫)________元整(大寫)。包括____________。
第五條 戶口遷出
甲方應于____年____月____日前將該房屋內所有戶口遷出。
第六條 權屬轉移登記
甲、乙、丙三方約定于____年____月____日,共同前往____________辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
第七條 房屋移交
(一)甲方于□____年____月____日/□甲方收到全款當日/□乙方收到房屋產權證 日內,向乙方移交房屋鑰匙。
(二)移交前,甲方應將水、電、氣、物業(yè)等費用結清。
(三)移交時,雙方應簽訂房屋移交文書。
第八條 違約責任
(一)甲、乙、丙三方的違約行為造成守約方損失而未影響交易完成的,應按造成的損失向守約方支付賠償金。
(二)甲或乙方的違約行為,導致交易無法完成的,違約方應向守約方支付違約金, 如違約方為甲方或乙方,還應向丙方支付雙方傭金。
(三)乙方未按約定的時間付款,每逾期一日,應向甲方支付房屋總價款____%的滯納金,合同繼續(xù)履行。逾期超過____日,甲方有權解除合同,乙方應向甲方支付違約金。
(四)甲方或乙方未按時間繳納傭金的,每逾期一日,應按傭金總價款的____%支付滯納金。
(五)甲方或乙方未按約定時間辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)的,每逾期一日,應按房屋總價款的____%支付滯納金。逾期超過____日的,守約方有權解除合同,違約方應向守約方支付違約金。
(六)甲方未按約定時間遷出戶口的,每逾期一日,應按房屋總價款的____ %支付滯納金。如甲方逾期 日仍未將戶口遷出,乙方有權解除合同,甲方應向乙方支付違約金。
(七)本合同違約金為房款總價的____%,人民幣____________元(小寫)________元整(大寫)。
第九條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同時,一方當事人應當及時告知另一方當事人,并向另一方當事人提供證明。根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任。因不可抗力導致合同無法履行的,三方免責,乙方所付定金應退還,丙方所收費用應退還,所發(fā)生的其他費用應根據各方權利義務進行分擔。
第十條 爭議解決方式
履行本合同發(fā)生爭議時,由甲、乙、丙三方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,選擇以下第 種方式解決爭議。
(一)向____________人民法院提起訴訟。
(二)向____________申請仲裁。
第十一條 送達地址
甲方送達地址:____________
乙方送達地址:____________
第十二條 其它約定
第十三條 附則
本合同經三方簽字或者蓋章后生效。本合同(及附件)一式____份,其中甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,丙方執(zhí)____份。本合同生效后,甲、乙、丙三方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
簽署地點:____________________
簽署時間:____________________
甲方(簽章):________________
委托代理人(簽字):____________
乙方(簽章):________________
委托代理人(簽字):____________
丙方(簽章):________________
委托代理人(簽字):____________
合同編號:____________
甲方:________________________
住址:________________________
通訊地址:______________________________
法定代表人:________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
乙方:______________________________
通訊地址:_________________________
身份證號碼:________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
鑒于:
1、甲方為完成__________________________________________________工程建設項目缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關信息并協(xié)助甲方完成融資,現(xiàn)委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2、甲乙雙方共同確認:甲方同意委托乙方為尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1、甲方計劃進行工程建設項目地點位于_______省________市_______區(qū)_____路_______號,甲方委托乙方為完成該項目施工所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方尋找或介紹出資方,并盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協(xié)助融資的數(shù)額為_____元人民幣(大寫)。
第二條居間人的權利義務
1、乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業(yè)執(zhí)照等合法的經營資格證明。
2、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資工程項目的相關情況。
3、乙方應認真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規(guī)定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務。
4、乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
5、乙方對甲方所借款項不承擔任何性質的擔保責任。
第三條居間報酬與費用
1、若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付_____元人民幣(大寫)作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔,居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為:現(xiàn)金(電匯)分期支付。
經雙方同意,此酬金分_____期支付。
第一期:合同簽訂之日起____日內甲方支付乙方(全款的25%)計人民幣(大寫):___元整。
第二期:根據甲方的工程施工進度開始售樓或已開工三個月內(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的25%)計人民幣(大寫):_____元整。
第三期:根據甲方的工程施工進度樓層蓋到八層以上或樓已銷售65%以上的(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的25%)計人民幣(大寫):_____元整。
第四期:根據甲方的工程施工進度樓已封頂或樓已銷售完畢(以先到期限為準),甲方支付乙方(全款的25%)計人民幣(大寫):_____元整。
除本條規(guī)定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
甲方:(蓋章):_______乙方(蓋章):_______
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:________年____月____日
協(xié)議三方居間合同合作協(xié)議
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
丙方:(以下簡稱丙方)
甲乙丙三方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協(xié)商,依平等自愿原則,就安徽合肥市賽維ldk電池項目機電工程達成如下合作及居間協(xié)議:
一、合作內容:本條所指合作是甲乙雙方的工程施工合作,丙方不負工程施工方面的任何責任。
1、建設單位:賽維ldk太陽能高科技(合肥)有限公司
2、工程名稱:賽維ldk電池項目機電工程
3、工程地點:合肥市開發(fā)區(qū)
4、工程范圍:機電工程(詳見主合同)
5、承包方式:包工包料
6、合同質量等級:合格,一次性驗收合格
7、暫定合同價款:
8、合同工期:同主合同
9、合作方式:甲方委派乙方負責項目管理實施,丙方負責項目前期各項工作的咨詢和協(xié)調。
二、三方權利和義務
甲方的權利和義務:
1、負責提供施工許可證等政府監(jiān)督部門所需提供之資料及證書。
2、負責施工過程中的質量監(jiān)督,進度計劃要求等。
3、負責提供施工過程中所需甲方提供之一切資料及證書。
乙方權利和義務:
1、必須按業(yè)主的要求,完成作業(yè)計劃。
2、精心施工,質量必須符合驗收規(guī)范。
3、在施工過程中,接受甲方的監(jiān)督和檢查。
4、及時齊備施工過程的驗收資料及竣工資料。
5、乙方同意甲方向丙方按本協(xié)議
第三條
第四、第五項規(guī)定的比例和方式支付居間費用。
丙方的權力和義務:
1、向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同
2、負責前期各項工作的協(xié)調。
3、負責工程款的配合及協(xié)調。
4、及時收取居間費用的權利。
三、結算依據和支付方法:
1、三方開設項目共同監(jiān)管專用帳戶,此帳戶資金僅供本工程使用。
2、甲方根據工程決算審定價收取%的管理費(不包括稅金及其它上交政府費用)。其它一切費用由乙方承擔。
3、稅金及其他上繳政府費用由甲方代征代繳。
4、丙方根據工程決算審定價收取本項目%的項目居間費。
5、建設單位支付的工程款到賬后,扣除甲方費用后按比列及時(不能超過三天)支付給乙方和丙方(按工程款到一筆支付一筆的方式支付)。
甲方付款給乙、丙方時,由乙方提供代扣稅憑證。
四、罰則:
1、根據合同文件該工程質量等級為合格(一次驗收合格),工程質量驗收如達不到合格,除履行甲方與建設單位簽訂的合同要求前提下,甲方再扣罰工程總造價之0.1%。
2、由于乙方原因造成的工程工期脫期,建設方的經濟處罰由乙方承擔。
3、甲乙雙方全面履行和建設單位簽訂專業(yè)施工合同。因履行施工合同而產生的權利和義務,與丙方無關。
4、甲方不能按照本協(xié)議第三條第四、五項約定及時足額的向乙方和丙方支付款項者,應承擔逾期支付額日3%的違約金。
五、現(xiàn)場文明、安全生產、工地現(xiàn)場治安:
1、乙方必須做到文明施工,工地現(xiàn)場要保持整潔,符合市創(chuàng)建文明工地的要求。
2、乙方必須遵守安全操作規(guī)程,安全生產協(xié)議由甲方與乙方另行簽訂。
3、乙方現(xiàn)場施工人員必須按公安部門要求辦妥一切事宜,并遵守治安條例。
六、其他:
1、乙方全面履行總包方與建設單位的施工合同內容。
2、本合同簽訂后,甲方委派,乙方委派,負責施工過程中具體事宜和履行本協(xié)議。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
4、施工協(xié)議、為本合同有效附件。
5、本合同一式陸份,三方各執(zhí)貳份。工程款結清后本合同自動失效。
甲方:(蓋章)
法人代表(蓋章):
聯(lián)系電話:
單位地址:
簽定日期:20xx年11月4日
丙方:(蓋章):
法人代表(蓋章):
聯(lián)系電話:65317778
單位地址:蘇州桐涇北路號
簽定日期:20xx年11月4日
乙方:(蓋章)
法人代表(蓋章):
聯(lián)系電話:
單位地址:
簽定日期:20xx年11月4日
甲方委托方:
乙方居間方:
甲方因業(yè)務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息?,F(xiàn)雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協(xié)商的基礎上達成如下協(xié)議。
一、甲方委托乙方介紹沈陽市保稅區(qū)大連海關項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方業(yè)主方簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3。5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3。5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業(yè)主方第三方簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業(yè)主方第三方表明其為甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規(guī)定提
供該項目的真實信息,并與甲方與第三方業(yè)主方簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)系、協(xié)助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業(yè)主方第三方簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協(xié)調,撮合續(xù)簽合同,甲方不得單方面與業(yè)主方續(xù)簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時,業(yè)績歸乙方,居間報酬按本合同標準執(zhí)行,如發(fā)現(xiàn)甲方不經乙方與業(yè)主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬,本著合法、安全、有效的方式,以現(xiàn)金打到的賬號:
XXX,賬號:_________
XXX,帳號:_________
XXX,帳號:_________
XXX,帳號:_________
甲方如在指定的期限內不能兌現(xiàn),則視為違約,乙方有權要求甲
方支付30%的違約金,同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發(fā)生糾紛,雙方首先協(xié)商解決,協(xié)商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業(yè)主簽訂正式施工合同則本居間協(xié)議視為無效。
10、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表
身份證
乙方代表
身份證
年月日
以上是網小編精心幫大家整理的有法律效力的工程居間協(xié)議書版精選3篇,供您參考閱讀,希望可以幫助到有需要的朋友。
甲方(委托人):_______________,身份證號:_______________________________。
乙方(被委托人):____________,身份證號:_______________________________。
一、協(xié)議期限
本協(xié)議期限自_____年_____月____日之日起至_____年____月____日止,期滿后可續(xù)約,具體事宜另行約定。
二、費用
1、費用標準:甲方向乙方支付__________元(__________元)。
2、費用支付方式:甲方向乙方通過_____方式一次性付清__________元(__________元)居間費。(戶名:___________________;開戶行:______________________;賬號:___________________________。)
三、甲方權利義務
1、甲方于協(xié)議訂立之日將__________元的居間費用通過_____方式向乙方一次性付清;
2、甲方于協(xié)議訂立之日將準備好的個人材料交付乙方。
四、乙方權利義務
1、在協(xié)議約定期限內幫助甲方通過考試、準備材料。
2、保證甲方順利工作后能夠按照承諾的工資標準實際獲得__________元/月的工資(扣掉五險一金保證到手工資__________元)
3、若乙方未完全履行上述義務,甲方最后未通過考試、未取得編制、未正式上崗或者甲方上崗后實際到手工資不符合約定的,乙方應將__________元(__________元)向甲方一次性全數(shù)退還。
五、違約
1、乙方不得在甲方不知情的其情況下向第三方透露和知會轉讓相關事項,給甲方造成的損失由乙方承擔賠償責任。
2、在交易過程中如因任何原因出現(xiàn)終止履行情況,包括但不限于無法履行、爭議訴訟、仲裁等,甲方有權隨時終止與乙方的委托服務。
六、其他事項
甲方委托乙方提供該居間服務為獨家委托,在委托期限內甲方不得另行委托他人,若甲方另行委托他人,甲方應承擔違約責任。
七、其他
本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(簽名、按捺指印):________________乙方(簽名、按捺指印):________________
日期:________________日期:____________________
上訴人:_________________公司、住所地:_________________(略)。
法定代表人_______________,董事長。
上訴人:_________________公司、住所地:_________________(略)。
法定代表人:______________,總經理。
被上訴人:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢,無業(yè),住_________________(略)。
因居間合同糾紛一案,上訴人不服__________區(qū)人民法院(_________________)_____商初字第__________號民事判決,依法提起上訴。
上訴請求
1、撤銷(_____________)_____商初字第__________號民事判決書;
2、改判駁回被上訴人的訴訟請求;
3、改判被上訴人向上訴人返還勞務費_____________萬元及利息;
4、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由
一、上訴人與被上訴人簽訂的《居間勞務協(xié)議》及《補充協(xié)議》系無效合同,一審判決合同有效錯誤。
具體內容(略)
二、本案應以二份《居間勞務協(xié)議》及最后簽訂的_________________年__________月_________日《補充協(xié)議》為認定事實的基礎;一審判決對補充協(xié)議效力認定前后矛盾,對勞務費的計算基數(shù)、判決結果均有重大明顯錯誤。
具體內容(略)
三、一審判決的居間費用過高。
具體內容(略)
此致
_____市中級人民法院
上訴人:_________________有限責任公司
上訴人:_________________有限責任公司
__________________年_____月_____日
幼師資料《居間協(xié)議書必備11篇》一文希望您能收藏!“幼兒教師教育網”是專門為給您提供幼師資料而創(chuàng)建的網站。同時,yjs21.com還為您精選準備了居間協(xié)議專題,希望您能喜歡!
相關推薦
在當今社會,公眾的法律意識越來越強,簽訂合同已經成為保護個人合法權益免遭侵犯的重要手段。但是,你是否掌握了擬定優(yōu)質合同的技巧呢?感謝您一直以來對我們的支持,幼兒教師教育網的編輯為您準備了一篇題為“居間協(xié)議書”的文章,希望能夠為您提供參考!...
合同的寫作是一個很重要的過程。隨著人們文化修養(yǎng)的提高,合同的簽署必須遵循自愿互利和協(xié)商一致的原則。我們特別為您挑選了“購置協(xié)議書”,相信它一定能給您帶來驚喜和樂趣。歡迎您來閱讀,希望您會喜歡它!...
俗話說,手中無網看魚跳。。幼兒園教師在工作過程中,都需要提前尋找一些資料。資料所覆蓋的面比較廣,可以指學習資料。資料對我們的學習和工作有著不可估量的作用。那么,想必你在找可以用得到的幼師資料吧?下面是小編幫大家整理的建房協(xié)議書必備,僅供你在工作和學習中參考。甲方:XX乙方:XX依照《中華人民共和國合...
制定合同時,需要避免哪些問題呢?如今,可以說合同無處不在。簽訂合同有助于明確雙方的權利和義務。希望這篇“租住協(xié)議書”能夠滿足您的需求,讓您感到滿意。同時,還要提醒您在瀏覽器上收藏本頁哦!...
要如何草擬一份更加合理的合同呢?我們在日常生活中經常會接觸到各種合同,如民事合同、行政合同、勞動合同等等。如果想要了解更多關于“供應協(xié)議書”的相關資料,可以參考下面的資源,相信本文會有所幫助!...
最新更新